建设工程合同协议书范文年.docxVIP

建设工程合同协议书范文年

合同编号：__________

建设工程合同协议书

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本建设工程合同协议书。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程质量标准：__________

第二条合同工期

2.1工期自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

第三条合同价款

3.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款。

（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程总价款的__________%。

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%。

（4）剩余款项在工程保修期满后一次性支付给乙方。

第四条质量保证

4.1乙方应按照约定的工程质量标准完成工程建设，并对工程质量承担责任。

4.2工程竣工后，乙方应提交完整的工程技术档案和验收资料。

4.3工程保修期限为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。

第五条违约责任

5.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。

5.2甲方未按约定支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并按逾期支付金额每日__________%的标准计算违约金。

5.3乙方未按约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1双方应遵守国家有关法律、法规的规定，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

7.2双方应保守合同的秘密，不得向第三方泄露合同内容。

7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规范

2.工程量清单

3.施工组织设计

4.工程保修条款

5.工程验收标准和方法

6.合同履行过程中产生的所有往来函件和通知

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定支付工程价款：逾期支付金额每日计算违约金。

2.乙方未按约定工期完成工程：按合同总价款的一定比例支付违约金。

3.乙方未按约定质量标准完成工程：需重新施工至满足质量标准，并支付违约金。

4.双方未按约定保守合同秘密：泄露合同内容导致损失，需承担相应责任。

三、法律名词及解释：

1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方。

2.承包方：指接受发包方委托完成工程建设的一方。

3.合同履行：指双方按照合同约定完成各自义务的行为。

4.违约金：指违反合同约定所需支付的金钱赔偿。

5.工程保修：指承包方在一定期限内对工程进行的免费维修。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：双方协商调整工期，必要时签订进度调整协议。

2.工程质量问题：立即停工，由乙方负责整改至满足质量标准。

3.付款争议：查阅合同条款，按照约定支付工程价款。

4.合同泄露：立即采取补救措施，必要时追究违约方法律责任。

5.不可抗力因素导致合同无法履行：根据不可抗力因素的影响，协商调整合同履行方案。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设等。

2.用于规范甲方和乙方在工程建设过程中的权利和义务。

3.确保工程质量、进度和安全，保障双方合法权益。

4.作为解决合同履行过程中产生的争议和问题的依据。

5.适用于双方签订的其他与工程建设相关的协议。