消防器材施工合同3篇.docx

消防器材施工合同3篇

篇1

消防器材施工合同

一、甲方（委托方）：（委托方名称）地址：邮编：

法定代表人：职务：联系电话：

统一社会信用代码：开户行：

账号：联系人：电话：传真：

二、乙方（承包方）：（承包方名称）地址：邮编：

法定代表人：职务：联系电话：

统一社会信用代码：开户行：

账号：联系人：电话：传真：

鉴于甲方承建单位拟委托乙方为其提供消防器材施工合同工程，经协商后，双方一致达成如下协议：

一、工程名称：

本工程名称：；

工程地点：；

二、工程内容：

1.项目概况：本项目为（项目概况）。

2.需完成的工作：（详细说明需要完成的具体工作内容）。

三、合同价款及支付方式：

1.本工程施工合同总价格为人民币（大写）元整。

2.付款方式：自双方签订合同之日起，甲方以（具体说明支付方式，如预付款、中期款、尾款等）。

四、工程进度：

1.本工程总工期为：自双方签署本合同之日起，至合同工程竣工之日。

2.工程进度安排（详细列出具体工期要求）：

五、保修期：

乙方承诺消防器材施工完工之日起的保修期为（保修期限）。

六、合同履行地点：

本合同的履行地点在（合同履行地点）。

七、合同的变更与解决争议：

1.本合同经甲、乙双方协商一致变更时，应签订书面变更合同。

2.若发生争议，应协商解决。协商不成的，提交（争议解决方式，如仲裁、法院等）解决。

八、其它事项：

1.在本合同期满之前，乙方不得转包和外派员工。

2.在工程施工过程中，乙方需遵守相关法律法规和安全生产规定。

3.在合同期间，甲方享有对工程的监督权，并有权自行或委托第三方对工程质量进行检查验收。

九、合同签署、生效和解除：

1.本合同一式份，双方各执份。

2.本合同自签署之日起生效，至乙方交付完工之日终止。

3.如因不可抗力事件，如地震、火灾、台风等原因，造成双方无法继续履行合同的，应及时通知对方，并免除因此产生的不可抗力责任。

十、合同争议解决：

本合同发生争议，其解决办法为甲、乙双方友好协商，协商不成，向合同签订地人民法院起诉。

十一、其他：

未尽事宜，双方均能事先协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

日期：日期：

【附录1】

甲方提供的消防器材施工合同工程设计图纸和资料。

【附录2】

乙方提供的消防器材施工合同工程施工报价和计划。

【附录3】

消防器材施工合同工程施工验收标准。

篇2

消防器材施工合同

一、合同签订方

甲方（委