河道整治厂房施工合同书.docx

河道整治厂房施工合同书

第一篇范文：合同编号：__________

合同各方：

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包商”）：

鉴于：

1.业主拥有位于【地址】的土地，并计划进行河道整治及厂房施工（以下简称“工程”）；

2.承包商愿意按照业主的要求进行河道整治及厂房施工；

现双方经充分协商，一致同意按以下条款签订本合同：

一、工程范围及内容

1.1工程范围：本工程包括河道整治及厂房施工。具体工程范围以附件一《工程量清单》为准。

1.2工程内容：承包商应按照业主的要求及本合同约定，完成河道整治及厂房施工的相关工作。具体工程内容以附件二《施工图纸》为准。

二、合同价款

2.1合同价款：本合同价款为人民币【金额】元（大写：【大写金额】元整）。

2.2付款方式：双方约定按工程进度分期支付合同价款。具体付款方式及期限以附件三《付款计划》为准。

三、工期

3.1工期：本工程总工期为【天数】天。自合同签订之日起计算。

3.2工期延误：如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应及时协商解决，并签订补充协议。如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担违约责任。

四、质量标准

4.1工程质量：承包商应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。

4.2验收：工程完工后，双方应共同进行验收。验收合格后，办理竣工验收手续。

五、合同解除

5.1双方协商一致，可解除本合同。

5.2出现不可抗力等原因，导致合同无法继续履行，双方可解除本合同。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任。

6.2承担违约责任的方式：赔偿损失、支付违约金等。

七、争议解决

7.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

7.2如协商无果，双方同意提交合同签订地人民法院诉讼解决。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.3附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：【年】年【月】月【日】日

附件一：《工程量清单》

附件二：《施工图纸》

附件三：《付款计划》

第二篇范文：第三方主体甲方权益主导

合同编号：__________

合同各方：

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包商”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于：

1.业主拥有位于【地址】的土地，并计划进行河道整治及厂房施工（以下简称“工程”）；

2.承包商愿意按照业主的要求进行河道整治及厂房施工；

3.监理方具备相应的资质和能力，愿意作为第三方主体参与本工程，对工程进行监督和管理；

现双方经充分协商，一致同意按以下条款签订本合同：

一、工程范围及内容

1.1工程范围：本工程包括河道整治及厂房施工。具体工程范围以附件一《工程量清单》为准。

1.2工程内容：承包商应按照业主的要求及本合同约定，完成河道整治及厂房施工的相关工作。具体工程内容以附件二《施工图纸》为准。

二、合同价款

2.1合同价款：本合同价款为人民币【金额】元（大写：【大写金额】元整）。

2.2付款方式：双方约定按工程进度分期支付合同价款。具体付款方式及期限以附件三《付款计划》为准。

三、工期

3.1工期：本工程总工期为【天数】天。自合同签订之日起计算。

3.2工期延误：如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应及时协商解决，并签订补充协议。如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担违约责任。

四、质量标准

4.1工程质量：承包商应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。

4.2验收：工程完工后，双方应共同进行验收。验收合格后，办理竣工验收手续。

五、监理方的职责与权利

5.1监理方应按照业主的委托和本合同约定，对工程进行监督和管理，确保工程质量、进度和安全。

5.2监理方有权对承包商的施工过程进行监督和检查，并提出整改要求。

5.3监理方应定期向业主报告工程进展情况，并及时通知业主有关工程变更、工期延误等事项。

5.4监理方有权对承包商的施工质量进行评定，并向业主提出建议。

六、甲方的权利与利益

6.1甲方有权对工程进行监督和检查，并提出整改要求。

6.2甲方有权对承包商的施工质量进行评定，并根据工程实际情况调整付款计划。

6.3甲方有权要求监理方提供工程进展情况报告，并对监理方的工作进行评估。

6.4甲方有权对工程变更、工期延误等事项进行决策，并根据实际情况调整合同内容。

七、乙方的违约及限制条款

7.1乙方应按照本合同约定的时间、质量、进度完成工程，如未能履行，应承担违约责任。

7.2乙方应按照甲方的要求和监理方的监督，及时整改施工过程中的问题。

7.3乙方不得将本工程转包给他人，否则视为违约。