建设工程施工合同书下载2024年通用.docxVIP

编号：__________

建设工程施工合同书下载2024年通用

甲方：___________________

乙方：___________________

签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同书2024年通用

合同目录

第一章：合同主体及定义

1.1甲方（业主）名称及地址

1.2乙方（施工方）名称及地址

1.3丙方（监理方）名称及地址

1.4术语定义

1.5合同文件

第二章：工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

2.5工程预算

第三章：合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3预付款

3.4进度付款

3.5竣工结算

3.6违约金

第四章：施工期限

4.1施工开始日期

4.2施工结束日期

4.3工期延误

4.4工期提前

第五章：施工质量

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量验收

5.4质量争议的处理

第六章：材料和设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料和设备的验收

6.4材料和设备的使用

第七章：施工安全

7.1安全生产责任

7.2安全措施

7.3安全事故的处理

第八章：环境保护

8.1环境保护责任

8.2环保措施

8.3环保验收

第九章：变更与解除

9.1合同变更

9.2合同解除

第十章：违约责任

10.1甲方违约

10.2乙方违约

10.3丙方违约

第十一章：争议解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁

11.3诉讼

第十二章：合同的生效、变更和终止

12.1合同生效条件

12.2合同变更

12.3合同终止

第十三章：其他条款

13.1保密条款

13.2知识产权保护

13.3不可抗力

13.4附则

第十四章：附件

14.1工程图纸

14.2技术说明书

14.3施工方案

14.4验收标准和方法

14.5其他相关文件

合同编号_________

第一章：合同主体及定义

1.1甲方（业主）名称：_________，地址：_________

1.2乙方（施工方）名称：_________，地址：_________

1.3丙方（监理方）名称：_________，地址：_________

1.4术语定义：

1.4.1工程：指本合同约定的施工项目。

1.4.2施工期：指合同约定的施工开始日期至施工结束日期的期间。

1.4.3合同价款：指本合同约定的工程总价。

1.4.4违约金：指一方违反合同约定应支付给另一方的赔偿金。

第二章：工程概况

2.1工程名称：_________

2.2工程地点：_________

2.3工程规模：_________

2.4工程内容：_________

2.5工程预算：_________

第三章：合同价格

3.1合同总价：_________

3.2价格调整：

3.2.1材料价格波动超过一定范围时，按合同约定的方法进行价格调整。

3.2.2工程变更引起的价格调整，按合同约定的方法进行。

3.3预付款：_________

3.4进度付款：

3.4.1按工程进度分阶段支付合同价款。

3.4.2每阶段支付的比例和时间按合同约定执行。

3.5竣工结算：

3.5.1工程竣工后，按合同约定的方法进行竣工结算。

3.5.2竣工结算后，甲方应支付乙方全部剩余合同价款。

3.6违约金：

3.6.1一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金的具体数额按合同约定执行。

第四章：施工期限

4.1施工开始日期：_________

4.2施工结束日期：_________

4.3工期延误：

4.3.1因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

4.3.2因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。

4.4工期提前：

4.4.1乙方提前完成工程，按合同约定给予奖励。

4.4.2提前完成工程不得影响工程质量和安全。

第五章：施工质量

5.1质量标准：按国家相关法律法规、行业标准和合同约定执行。

5.2质量控制：

5.2.1乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。

5.2.2丙方负责对施工过程进行监督检查，确保工程质量。

5.3质量验收：

5.3.1工程竣工后，甲方、乙方、丙方共同进行验收。

5.3.2验收不合格的工程，乙方应按合同约定进行整改。

5.4质量争议的处理：

5.4.1双方对工程质量有争议时，应按合同约定的方法进行处理。

5.4.2双方对质量争议的处理结果不服的，可以依法申请