2024版挡土墙劳务施工合同书资料下载大全.docxVIP

编号：__________

2024版挡土墙劳务施工合同书资料下载大全

甲方：___________________

乙方：___________________

签订日期：_____年_____月_____日

2024版挡土墙劳务施工合同书资料大全

合同目录

第一章：合同主体及定义

1.1甲方名称及资质

1.2乙方名称及资质

1.3挡土墙劳务施工合同的定义

第二章：合同标的及工程量

2.1工程概况

2.2工程量清单

2.3工程质量标准

第三章：合同价格及支付方式

3.1合同价格

3.2价格调整机制

3.3支付方式及支付时间

第四章：合同工期

4.1工期要求

4.2工期延误及违约责任

第五章：劳务施工要求

5.1劳务人员配备

5.2施工材料及设备要求

5.3施工安全及环保要求

第六章：质量管理

6.1质量监督与检查

6.2质量问题的处理

6.3质量保证期

第七章：合同的变更与解除

7.1合同变更的条件

7.2合同解除的条件

第八章：违约责任

8.1甲方违约责任

8.2乙方违约责任

第九章：争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁或诉讼地点及适用法律

第十章：合同的生效、终止和解除

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除条件

第十一章：合同保密条款

11.1保密信息范围

11.2保密义务及期限

第十二章：合同的转让

12.1合同转让的条件

12.2转让程序及通知

第十三章：其他条款

13.1不可抗力

13.2广告及宣传

13.3第三方受益人

第十四章：附件

14.1附件清单

14.2附件格式及内容

合同编号：2024DTX

第一章：合同主体及定义

1.1甲方名称：__________公司

1.1.1法人地址：__________

1.1.2联系人：__________

1.1.3联系电话：__________

1.2乙方名称：__________公司

1.2.1法人地址：__________

1.2.2联系人：__________

1.2.3联系电话：__________

1.3挡土墙劳务施工合同：指甲方为挡土墙建设需求，聘请乙方提供相应的劳务施工服务，双方签订的明确双方权利义务关系的协议。

第二章：合同标的及工程量

2.1工程概况：挡土墙建设项目位于__________，工程总长度为__________米，最大高度为__________米。

2.2工程量清单：详见附件一。

2.3工程质量标准：按照《__________》标准执行。

第三章：合同价格及支付方式

3.1合同价格：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2价格调整机制：如遇材料价格上涨超过__________%，双方可协商调整价格。

3.3支付方式及支付时间：甲方应在乙方完成合同约定的施工内容并经验收合格后，__________个工作日内，向乙方支付合同价款。

第四章：合同工期

4.1工期要求：乙方应在合同约定的起始日期__________年__________月__________日前完成全部施工内容。

4.2工期延误及违约责任：每延误一天，乙方应支付甲方违约金人民币__________元。

第五章：劳务施工要求

5.1劳务人员配备：乙方应根据工程量及工程进度，配备足够数量的熟练工人及技术人员。

5.2施工材料及设备要求：乙方应按照甲方提供的材料及设备清单，提供合格的施工材料及设备。

5.3施工安全及环保要求：乙方应遵守国家和地方的安全生产及环保规定，确保施工安全及环保。

第六章：质量管理

6.1质量监督与检查：甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查。

6.2质量问题的处理：乙方应在接到甲方通知后__________个工作日内，负责解决质量问题。

6.3质量保证期：自工程验收合格之日起，乙方应承担__________个月的质量保证责任。

第七章：合同的变更与解除

7.1合同变更的条件：如双方同意对合同的变更，应签订书面变更协议。

7.2合同解除的条件：如一方违反合同严重违约，另一方有权解除合同。

第八章：违约责任

8.1甲方违约责任：如甲方未按约定时间支付价款，应支付乙方违约金，违约金计算方式为：延迟支付金额×延迟天数×0.05%。

8.2乙方违约责任：如乙方未按约定时间完成工程，应支付甲方违约金，违约金计算方式为：工程总造价的0.5%。

第九章：争议解决

9.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

9.2仲裁或诉讼地点及适用法律：仲裁地点为__________，