建设工程混凝土地坪施工合同3篇.docxVIP

建设工程混凝土地坪施工合同3篇

篇1

建设工程混凝土地坪施工合同

甲方（委托方）：_______________

乙方（承包方）：_______________

鉴于甲乙双方为了合作共同开展建设工程混凝土地坪施工项目，为维护双方的合法权益，根据平等自愿、协商一致的原则，经双方友好协商，就有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守：

第一条工程名称

甲乙双方约定，本合同所述工程为：___________（下称“工程”）。

第二条工程内容

1.甲方委托乙方负责对工程进行混凝土地坪施工，包括但不限于：材料供应、施工工艺设计、施工现场管理及施工组织、人员配备等。

2.工程施工单位要遵守国家、地方及行业相关法规标准，严格按照设计要求执行施工方案，确保工程质量合格、安全可靠。

第三条工程期限

1.工程施工期为自本合同生效之日起，______________。

2.如因不可抗力等因素导致工程延期，甲乙双方应及时协商处理。未经甲方书面同意，乙方不得擅自延长施工期限。

第四条施工费用及支付方式

1.工程施工总价格为______________（大写），甲方应按工程进度支付施工款项，具体支付方式分为：a.工程前期支付金额为______________；b.阶段性工程进度达到90%时支付______________；c.工程完工验收合格后支付尾款______________。

2.如工程延期需要支付额外费用，由责任方承担相应责任。

第五条工程质量保证

1.乙方需按照国家有关混凝土地坪施工标准及设计要求进行操作，保证工程质量符合验收标准要求。如因乙方施工质量问题导致工程质量不合格，乙方应承担相关返工费用及赔偿责任。

2.乙方应按照相关标准进行工程验收，甲方有权对工程质量进行监督检查。

第六条违约责任

1.如因乙方原因导致工程延期或不合格，乙方应承担相应违约责任，并按比例赔偿甲方损失。

2.如果因甲方原因导致工程延期或不合格，甲方应承担相应责任，并支付乙方相应损失。

第七条合同解除及争议解决

1.合同解除：若因不可抗力等因素导致工程延期或无法实施，甲乙双方可协商解除本合同。

2.争议解决：合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向所在地人民法院起诉解决。

第八条其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文。）

甲方（盖章）：_________年__月__日

乙方（盖章）：_________年__月__日

篇2

建设工程混凝土地坪施工合同

甲方：（委托方公司全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：（承包方公司全称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程混凝土地坪的施工事宜，达成如下合同：

第一条项目名称

甲方承担项目（或业主）为（填写项目或业主名称），项目地址为（填写项目地址）。

第二条工程内容

1.项目的主要内容为混凝土地坪的施工及相关配套工程。

2.施工标准和要求：按照相关法律法规以及甲方提供的技术规范和要求进行施工，保证工程质量。

第三条工程工期

1.工程总工期为（填写总工期），具体施工时间安排由乙方制定，并经甲方确认。

2.工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.工程完工验收：工程完工后，乙方应通知甲方及时进行验收，甲方验收合格后付款。

第四条价款及支付方式

1.总价款为（填写总价款），其中材料费、人工费等具体费用由乙方逐项列示并提交给甲方。

2.价款支付方式：甲方应按照工程的进度支付价款，分期支付比例为（填写比例），最后一笔支付应在工程完工验收合格后支付完毕。

3.付款方式：甲方应以转账、支票等方式支付价款，如有需要，可以与乙方协商确定具体的付款方式。

第五条违约责任

1.乙方若因自身原因导致工程延误或者工程质量不达标，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方的直接损失。

2.乙方应遵守国家法律法规和项目施工规范，如出现违法违规行为，应承担相应的法律责任。

第六条知识产权

1.在工作中产生的任何技术、图纸、设计等文档均为甲方的知识产权，乙方不得擅自使用或泄露给第三方。

2.如有任何