工程停工补偿协议2024年通用.docxVIP

工程停工补偿协议2024年通用

合同编号：__________

工程停工补偿协议

甲方：

1.名称：__________

2.地址：__________

3.法定代表人：__________

4.联系人：__________

5.联系电话：__________

乙方：

1.名称：__________

2.地址：__________

3.法定代表人：__________

4.联系人：__________

5.联系电话：__________

鉴于：

1.甲方为______项目的业主，乙方为该项目的施工单位。

2.由于______原因，乙方未能按照合同约定的进度完成工程。

3.甲方同意对乙方因停工导致的损失给予补偿。

为保证双方合法权益，经充分协商，达成如下协议：

第一条停工范围及时间

1.1停工范围：______项目中的______部分。

1.2停工时间：自______年______月______日起至______年______月______日止。

第二条补偿金额及支付方式

2.1甲方同意向乙方支付停工期间的人工成本、材料成本、设备租赁成本等直接损失，具体金额如下：

（1）人工成本：______元；

（2）材料成本：______元；

（3）设备租赁成本：______元；

（4）其他直接损失：______元。

2.2甲方应在本协议签订之日起______个工作日内，向乙方支付上述补偿金额。

第三条违约责任

3.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行，应承担相应的违约责任。

3.2甲方未按约定时间支付补偿金额的，应向乙方支付______%的逾期违约金。

3.3乙方未按约定时间恢复工程的，应向甲方支付______%的逾期违约金。

第四条争议解决

4.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.2双方同意，诉讼管辖地为______。

第五条其他约定

5.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

5.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

甲方代表（签名）：__________

乙方代表（签名）：__________

签订日期：______年______月______日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方变更工程范围或设计方案

甲方在不违反相关法律法规及合同约定的前提下，有权根据项目实际情况变更工程范围或设计方案。如甲方变更工程范围或设计方案导致乙方停工，甲方应按照本协议第二条的约定向乙方支付相应的补偿金额。

1.2甲方延期支付补偿金额

如甲方因特殊原因无法在本协议约定的时间内支付补偿金额，甲方应提前通知乙方，并书面说明原因。甲方应在延期支付后的______个工作日内支付补偿金额。甲方延期支付补偿金额的，应向乙方支付______%的逾期违约金。

1.3甲方解除合同

（1）乙方严重违反本合同的约定；

（2）乙方无法在约定的期限内完成工程；

（3）乙方涉及违法行为，导致工程无法继续进行；

（4）法律法规规定其他可以解除合同的情形。

甲方解除合同时，应按照本协议第二条的约定向乙方支付相应的补偿金额。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方提前恢复工程

乙方在停工原因消除后，应立即采取措施恢复工程。如乙方提前恢复工程，甲方应支付给乙方______%的提前恢复工程奖励。

2.2乙方质量保障

乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方无偿返工、修复，并承担由此产生的费用。

2.3乙方工期延误

如乙方因自身原因导致工期延误，乙方应向甲方支付______%的工期延误违约金。乙方工期延误导致甲方损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介的职责

第三方中介应严格按照本合同的约定，协助甲方和乙方履行合同义务。如第三方中介未能履行其职责，导致合同无法履行或产生纠纷，第三方中介应承担相应的法律责任。

3.2第三方中介的费用

第三方中介的费用由甲方承担。如乙方同意支付第三方中介费用，则乙方可与第三方中介另行签订协议，约定费用支付事宜。

3.3第三方中介的保密义务

第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。如第三方中介泄露保密信息，应承担相应的法律责任。

本附件条款及说明为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。如本附件与本合同存在冲突，以本附件为准。

一、附件列表：

1.工程停工补偿协议

2.甲方变更工程范围或设计方案的补充协议

3.甲方延期支付补偿金额的补充协议

4.甲方解除合同的补充协议

5.乙方提前恢复工程的补