700字工程施工合同范文3篇.docxVIP

700字工程施工合同范文3篇

篇1

工程施工合同

甲方：（委托人）

乙方：（承包人）

根据《中华人民共和国建设工程施工合同条例》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方将其工程的施工任务委托予乙方承担，现就有关事项达成如下合同：

一、工程名称：（工程名称）

二、工程地点：（工程地点）

三、工程规模：（工程规模）

四、工程质量要求：（工程质量要求）

五、工程工期：（工程工期）

六、施工总价：（施工总价）

七、付款方式：

1.合同签订后，乙方应向甲方支付合同总价的10%作为保证金；

2.工程分阶段结算，每个阶段完成后，甲方应及时向乙方支付相应施工款；

3.工程完工后，甲方应向乙方支付剩余工程款。

八、违约责任：

1.如乙方逾期交付工程，每延期一天，应按照合同总价的1‰支付违约金；

2.如乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应承担重新施工的全部费用；

3.如因乙方迟延交工、施工质量不合格等原因导致甲方遭受经济损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

九、安全生产保障：

1.乙方应制定和落实安全生产方案，确保施工期间无安全事故发生；

2.乙方应购买劳务保险和意外伤害保险，并及时为工人进行安全生产培训。

十、合同解除：

1.如因不可抗力等原因造成合同无法履行，双方应相互体谅，协商解除合同。

2.如有一方不履行合同义务，另一方有权单方面解除合同，并要求违约方承担相应违约责任。

十一、争议解决：

本合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

日期：年月日

以上为工程施工合同的范文，仅供参考。具体合同内容需根据实际情况进行调整和填写。希望合同双方能够遵守合同约定，共同推动工程的顺利进行，保证工程质量和安全生产。祝双方合作愉快，工程顺利完成！

篇2

工程施工合同

甲方：（委托方）

法定代表人（签字）：

联系电话：

地址：

乙方：（承接方）

法定代表人（签字）：

联系电话：

地址：

为了确保工程施工的质量和进度，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，达成以下工程施工合同：

一、工程名称及位置

1.工程名称：__________

2.工程地址：__________

二、工程内容

1.本工程的主要内容是__________，包括但不限于__________。

2.工程的具体要求和规格详见附件。

三、工程工期

1.工程开始日期：____年____月____日。

2.工程竣工日期：____年____月____日。

3.工程施工周期为____天（自工程开始日期算起）。

四、工程费用

1.工程总造价为____元整。

2.付款方式：按照工程进度分期支付，具体费用及支付比例详见附件。

五、质量要求

1.工程的质量要符合相关法律法规和标准，质量不过关的工程设施需负责公司进行整改。

2.工程施工过程需严格按照合同要求进行，不得私自更改工程内容或规格。

六、保修期

1.工程竣工后需提供____年的质量保修期，质保期内若发生质量问题，乙方需无偿负责修复。

2.在质保期结束前，乙方不得以任何理由拒绝维修工程质量问题。

七、违约责任

1.若一方违反本合同的任何约定，守约方有权要求违约方赔偿相应的损失或承担相应的法律责任。

2.如由于不可抗力等不可预见、不可避免的原因，一方无法履行本合同的全部或部分内容，应及时通知对方，并在双方协商一致的情况下延期或解除合同。

八、争议解决

1.若在履行合同过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可通过诉讼解决。

2.双方一致同意以______法院为管辖法院。

九、合同有效期

1.本合同自双方盖章之日起生效，至合同履行完毕终止。

2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

十、其他

1.本合同一切事宜均以书面形式确认，未在合同中载明的内容经双方协商一致后可另行签订补充协议。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：_______________日期：____年____月____日

乙方（盖章）：______________日期：____年____月____日

附件：工程规格和要求、付款进度等。