地沟管道更换合同3篇.docxVIP

地沟管道更换合同3篇

篇1

地沟管道更换合同

甲方：______（甲方单位名称）地址：______电话：______联系人：______

乙方：______（乙方单位名称）地址：______电话：______联系人：______

鉴于甲方拟对______（具体地点）进行地沟管道更换工程，在协商一致的基础上，甲、乙双方就本工程签订如下合同：

一、项目概况

1.1项目名称：______地沟管道更换工程。

1.2工程地点：______（具体地址）。

1.3工程范围：包括但不限于拆除原有地沟管道、安装新地沟管道、维修相关设施等。

1.4工程工期：______。

1.5工程造价：______元（人民币）。

二、工程款支付及进度

2.1工程款总额为______元（大写）。

2.2工程款支付进度及时间安排：

（1）合同签订后，甲方应支付工程款的______%作为预付款，合同生效后______日内支付。

（2）工程完工验收合格后，乙方应向甲方开具正式发票，甲方应在收到发票的______日内支付剩余工程款。

三、质量标准及验收

3.1工程设计、施工、材料等应符合国家相关标准和规定。

3.2工程验收标准：工程应符合规范要求，安全、牢固、无渗漏等缺陷。

3.3工程验收时间：工程竣工后，甲、乙双方应共同组织验收，验收合格后方可结算工程款。

3.4对于工程中出现的质量问题，乙方应及时进行整改，直至问题解决。

四、风险责任及索赔

4.1工程期间如发生人员伤亡或财产损失，由责任方承担赔偿责任。

4.2工程施工期间，如遇不可抗力因素造成施工中断或延误，应及时协商解决，并延长工程工期。

4.3对于质量问题、工期延误等引起的索赔，由责任方承担相应赔偿责任。

4.4如责任方无正当理由无故拒绝支付或履约，对方有权要求承担逾期支付等相应责任。

五、合同变更

5.1若在工程实施过程中，双方发现需要对合同内容进行修改的情况，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

5.2合同变更应明确变更的内容、原因、经过、变更后的款项或工程进度等，变更前后双方权利义务的调整。

5.3未经双方协商一致，不得擅自对合同内容进行修改，否则需承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方因履行本合同发生争议应协商解决，协商不成的，可以向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.2法院判决裁定后，双方应立即履行，不得再行争议。

七、其他条款

7.1本合同自双方签字盖章生效，效力到工程验收完毕并支付完工款为止。

7.2本合同附件包括但不限于工程图纸、设计方案、施工方案、材料清单、施工进度计划等。

7.3合同签订后，如发生不可抗力因素导致无法履行合同的，可暂时中止履约，履行条件消失后，双方应共同努力恢复合同的履行。

7.4本合同未尽事宜，双方可协商处理，经双方签字盖章后作为合同的补充内容，并具有法律效力。

甲方（盖章）：______日期：______

乙方（盖章）：______日期：______

以上为《地沟管道更换合同》，请双方严格按照合同内容执行，如有违反合同约定的行为，应承担相应的法律责任。祝双方合作愉快，工程顺利完成！

篇2

地沟管道更换合同

甲方（委托方）：__________（单位名称）

乙方（承包方）：__________（单位名称）

鉴于甲方需要对__________（具体地点）的地沟管道进行更换维修工程，经双方协商一致，特签订本合同，共同遵守以下条款：

一、工程内容

1.1本工程旨在更换维修__________（具体地点）的地沟管道，包括但不限于拆除旧地沟管道、清理现场、安装新地沟管道等工作。

1.2工程应严格按照设计图纸要求进行，保证施工质量符合国家有关标准及甲方要求。

二、工程期限

2.1本工程计划耗时__________（天/月），双方应共同配合，按时完成工程。

2.2若因不可抗力等情况导致工程延期，应及时通知甲方并协商确定延期时间。

三、工程费用

3.1本工程总费用为__________（具体金额），由甲方支付给乙方。

3.2工程费用包括人工费、材料费、设备费等所有相关费用，乙方应按照实际发生的费用情况提供相应发票和明细。

四、施工质量保证

4.1乙方应保证施工质量符合标准要求，保证工程的安全、可靠、耐久。

4.2若工