工程施工合同.docx

工程施工合同甲方（发包方）安徽壹玖伍陆健身运动管理有点公司

乙方（承包方）i1

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关规定，为了明确甲乙方的权利，义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商，签订本合同，以便遵照执行：

第一条：工程概况

1、工程名称：安徽壹玖伍陆健身运动管理有限公司

2、工程地点：郎溪路与同心路交口（西南）原合钢机制厂

3、工程承包方式：包公包料

4、工程承包范围：本项目 工程。第二条：担保

乙方（承包方）向甲方（发包方）支付履约担保：方式为：

1、乙方向甲方一次性支付履约担保保证金为（小写） 万元，（大写） 。公司签订合同的同时付清。

2、保证金返还方式：履约保证金分两次返还，具体如下：

①工程完成50％，经验收合格后返还50％；

②余款验收合格一次性无息余下保证金返还。第三条：工程合同价款及工程款支付

1、合同价以实际发生的工程量为准，暂定价为 元，（含税每平方35元）。

2、双方约定的工程款支付方式：按月进度的65％（支付款项须经甲方和监理审核后支付）

（注：每月25号报进度款，在1日内付清），如进度款没有按时付款造成工程延期或停工，一切 损失有甲方承担。

3、单体工程竣工验收合格7日内付85％，同时乙方应提供工程竣工决算报告。2个月内审计结算结束，2个月内未作审计则视为认同乙方报送的决算金额。审计结算结束后甲方在15日内付至工程结算价格的97％，余款3％作为工程质量保证金。保修期为壹年，各项工程质量保修期满，甲方须15日内返还保质期满的各分项工程质量保证金。

第四条：合同价款及调整

1、本合同价款采用：可调价格（按实结算）方式确定

2、采用可调价格合同，合同价款调整方法：合同价±经济签证±设计变更±政策性调整

3、双方约定合同价款的其他调整因素：⑴本工程签证、变更

及主材价格按时调整，定额采用《全国统一建筑2000工程基础定额合肥市估价表》及《04补充定额》、1999年第二版《安徽省装饰工程综合估价表合肥地区价目表》、《2000安徽安装定额》；《安徽2000年市政定额》。粉刷部分套99装饰定额。⑵人工费执行合肥市最新标准的政策性调价；⑶取费类别为三类取费、材料价格执行合肥市定额站施工同期发布的信息价。⑷

合同价款内的材料价格商品砼、门窗、电线、电缆以及施工期间合肥市定额站发布的信息价为准。超出±5％风险范围的价格按实际调整，未超出±5％不予调整，因业主为提高质量等级或指定品牌的材料按时调整，信息价上没有的材料价格，由双方认质认价并签证调整，进入定额基价。

第五条：施工工期及质量标准

1、开工工期： （具体开工时间以开工令为准）。

2、合同期总的日历天数暂定 天。

3、施工质量标准合格第六条：施工安全

1、安全施工与检查

①承包人应遵循工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

②发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。第七条：甲方确保乙方现场具备施工条件。

第八条：质量保修期

1、双方约定的其他工程质量保修项目：工程竣工后，发包人扣留3％工程款（决算后）作为质量保修金，质量保修金在保修期一年期满后15日内无息付清。

2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

第九条：本合同一式四份，甲方乙方各执两份，合同自签约之日起生效，如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的态度解决，如协商不成，可向合同签约地方法院处理。

发包人：（签章） 承包人：（签章）

地址： 地址：

法定代表人（签字） 法定代表人（签字）

委托代理人（签字） 委托代理人（签字）

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行：中信银行合肥分行长江路支行 开户银行：账号：7326410182800047643 账号：

邮政编码： 邮政编码：