建设工程劳务服务合同模板3篇.docxVIP

建设工程劳务服务合同模板3篇

篇1

建设工程劳务服务合同模板

甲方：（委托方）

单位名称：

法定代表人：

地址：

联系电话：

乙方：（承揽方）

单位名称：

法定代表人：

地址：

联系电话：

鉴于甲方需要在（工程地点）进行建设工程，甲方委托乙方提供劳务服务，双方达成如下协议：

一、项目内容

1.甲方委托乙方在（工程地点）对建设工程进行劳务服务，具体内容包括但不限于：

（1）搬运工

（2）木工

（3）水电工

（4）油漆工

（5）技术工

（6）其他工种

2.乙方应根据甲方的具体要求，提供相应工种的人员，并保证人员的技术能力符合要求。

3.乙方负责为提供的工人购买社会保险，并负责工人的工资支付。

二、合同期限

本合同自签订之日起生效，至（工程结束日期）止。如有延期需求，须双方协商一致并签订书面延期协议。

三、劳务报酬

1.乙方提供的劳务人员的报酬由甲方按月支付，具体报酬标准为（具体金额）/人/月。

2.如乙方提供的劳务人员表现突出，甲方可酌情提高报酬。

四、劳务管理

1.乙方负责对提供的劳务人员进行管理，并保证其服从甲方的工作安排。

2.乙方应确保其提供的每一位工人具备必要的资质证书，并保证工人的健康状况良好。

3.如因乙方管理不善导致工人违规或造成损失，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方的损失。

五、保密义务

双方在合作过程中可能涉及到甲方的商业秘密或其他敏感信息，乙方应承诺严格保密，未经甲方允许不得向第三方透露。

六、违约责任

1.若一方违反合同规定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

2.违约方应在接到对方书面通知后（具体天数）内承担法律责任。

七、解决争议

双方因本合同履行发生争议时，应协商解决。协商不成的，可向有关部门申请调解，也可向有管辖权的人民法院起诉解决。

八、其他事项

本合同未尽事宜，由双方协商解决。

九、合同变更和解除

1.本合同的变更须经双方协商一致，并以书面形式确认。

2.在本合同有效期内，如需解除合同，一方应提前（具体天数）书面通知对方，经双方协商一致后解除合同。

十、合同生效

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。

甲方：（盖章）

法定代表人签字：

日期：

乙方：（盖章）

法定代表人签字：

日期：

篇2

建设工程劳务服务合同

甲方：（委托方名称）

地址：（委托方地址）

法定代表人：（委托方法定代表人）

联系电话：（联系电话）

乙方：（服务方名称）

地址：（服务方地址）

法定代表人：（服务方法定代表人）

联系电话：（联系电话）

鉴于甲方有一项建设工程需要进行劳务服务，为确保工程质量和进度，双方经友好协商，特订立本合同，共同遵循合同的约定，共同履行。

第一条服务内容

1.1乙方将向甲方提供劳务服务，包括但不限于人员、设备、技术等方面的支持，确保工程顺利进行。

1.2劳务服务的具体内容包括（详细列出服务内容）。

第二条服务标准

2.1乙方所提供的劳务服务应符合国家有关法律法规和标准的要求，保证服务质量和工程安全。

2.2在服务期间，乙方应派遣合格的人员进行工作，保障工程的质量和进度。

第三条服务时间

3.1本合同自双方签署之日起生效，至工程完工验收结束止。

3.2如因不可抗力等不可抗拒因素，导致工程延期或中止，应另行协商解决。

第四条服务费用

4.1甲方应按合同约定的方式支付服务费用，具体金额为（金额）。

4.2服务费用支付方式为（支付方式），具体时间为（时间）。

4.3如有特殊情况需要增加费用，双方应重新协商确定。

第五条违约责任

5.1如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

5.2如因甲方原因导致工程质量问题或工期延误，甲方应承担相应的违约责任。

5.3若任何一方未能按时付款或履行其他义务，应承担违约责任。

第六条争议解决

6.1双方如因本合同产生任何争议，应友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.2甲乙双方同意将争议提交中国仲裁委员会，按照其仲裁规则进行仲裁。

第七条其他事项

7.1本合同未尽事宜，由双方协商补充或修改。

7.2本合同一式两份