2024版建筑工程合同管理试题.docxVIP

2024版建筑工程合同管理试题

合同编号：__________

1.1甲方全称：__________

1.2甲方地址：__________

1.3甲方联系人：__________

1.4甲方联系方式：__________

2.1乙方全称：__________

2.2乙方地址：__________

2.3乙方联系人：__________

2.4乙方联系方式：__________

一、工程概况

3.1工程名称：__________

3.2工程地点：__________

3.3工程规模：__________

3.4工程内容：__________

3.5工程预算：__________

二、合同范围与内容

4.1乙方负责本工程的__________（设计、施工、监理等）工作。

4.2乙方应按照甲方的要求，完成本工程的__________（设计文件、施工图纸等）的编制和提交。

4.3乙方应按照约定的时间和质量要求，完成本工程的施工任务。

三、合同价格与支付

5.1本合同的价格为：__________（大写：__________元整）。

5.2甲方应按照约定的付款节点和金额，向乙方支付合同价款。

5.3乙方应提供合法的发票，甲方有权要求乙方对合同价款进行审计。

四、合同工期

6.1乙方的设计工作应在不迟于__________年__________月__________日前完成。

6.2乙方的施工工作应在不迟于__________年__________月__________日前完成。

五、违约责任

7.1乙方未按照约定时间完成设计、施工任务的，应按照__________的标准向甲方支付违约金。

7.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照__________的标准向乙方支付违约金。

六、争议解决

8.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________（仲裁机构）仲裁。

8.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

七、其他约定

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程预算报表

4.施工计划与进度表

5.质量保证措施及验收标准

6.安全生产措施及管理制度

7.乙方资质证书复印件

8.甲方授权书

9.合同履行过程中产生的其他相关文件

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成设计、施工任务的，属于违约行为。

2.乙方施工质量不符合约定的，属于违约行为。

3.甲方未按照约定时间支付合同价款的，属于违约行为。

4.甲方未按照约定提供施工条件的，属于违约行为。

5.双方未按照约定履行合同义务的，属于违约行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中指定的建设工程项目的业主。

2.乙方：指具有相应资质和能力的设计、施工单位。

3.设计：指根据工程需求进行方案设计、施工图设计等工作。

4.施工：指根据设计文件进行工程的建设、安装、调试等工作。

5.监理：指对工程的施工过程进行质量、安全、进度等方面的监督管理。

6.合同价款：指双方约定的完成合同义务后，乙方应得的报酬。

7.违约金：指一方未履行合同义务，按照约定向另一方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.设计变更：如遇设计变更，双方应协商一致，并根据实际情况调整合同价款和工期。

2.工程延期：如遇不可抗力等因素导致工程延期，双方应协商一致，并根据实际情况调整工期。

3.质量问题：如发现质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，并根据情况追究违约责任。

4.支付纠纷：如发生支付纠纷，双方应协商解决，必要时可寻求法律途径解决。

5.合同争议：如发生合同争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交仲裁机构仲裁。

五、所有应用场景：

1.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的设计、施工单位的情况。

2.适用于建设工程的设计、施工、监理等环节。

3.适用于双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就建设工程的设计、施工等相关事项达成一致的情况。

4.适用于需要明确双方权利和义务，确保工程质量、安全、进度等方面的情况。

5.适用于我国《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑