2024版水电暖工程项目施工承包合同范本.docx

合同编号：__________

合同各方：

甲方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

乙方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

鉴于甲方为水电暖工程项目的业主，乙方为具备相应资质的水电暖工程施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方承揽甲方水电暖工程项目施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程总投资：__________

1.6工程质量标准：__________

二、合同主体

2.1甲方指派__________为甲方项目负责人，负责甲方项目事宜。

2.2乙方指派__________为乙方项目负责人，负责乙方项目事宜。

三、合同价格

3.1乙方承揽本工程的施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2乙方承诺按照本合同约定的工程内容和质量标准完成施工，保证工程价款真实、合理。

四、合同履行

4.1甲方按照合同约定的时间和金额向乙方支付工程进度款。

4.2乙方按照合同约定的时间和质量标准完成工程施工。

4.3乙方应按照合同约定和国家相关法律法规，承担工程安全生产、质量监督、环境保护等责任。

4.4甲方应协助乙方办理工程施工所需的有关手续，为乙方提供施工场地、施工用水、用电等必要条件。

五、合同价款支付及结算

5.1甲方按照乙方实际完成工程量，按照合同约定的单价和总价进行支付。

5.2乙方完成工程后，应向甲方提交完整的工程资料，包括工程竣工报告、工程结算书等。

5.3甲方在收到乙方提交的工程资料后，应在合同约定的时间内进行审核，确认无误后支付剩余工程价款。

六、违约责任

6.1乙方未按照合同约定的时间、质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。

6.2甲方未按照合同约定的时间支付工程进度款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的__________%。

6.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应支付乙方相应的停工、窝工费用。

6.4因乙方原因导致工程停工、窝工的，乙方应支付甲方相应的停工、窝工费用。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余工程价款支付完毕之日终止。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方变更权：甲方有权根据项目实际情况，对工程内容、规模、质量标准等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工方案，并报甲方审批。变更导致的工程价款增减，按双方协商确定的方式进行调整。

1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供相关资料和信息，接受甲方及其委托的第三方单位的检查、检验和审计。

1.3甲方终止权：在合同履行过程中，如乙方严重违约或发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行，甲方有权终止合同。终止合同后，乙方应按照甲方要求，采取措施防止损失扩大，并承担相应责任。

1.4甲方索赔权：如乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定，甲方有权向乙方提出索赔。索赔金额包括但不限于乙方违约金、修复费用、甲方损失等。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方工期保障：乙方应确保工程按照合同约定的时间进度顺利进行，如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方违约金，违约金为合同总价的__________%。

2.2乙方质量保障：乙方应按照合同约定的质量标准完成工程施工，并承担工程质量验收责任。如工程验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担整改费用。

2.3乙方安全生产：乙方应严格按照国家相关法律法规和甲方要求，确保工程施工过程中的安全生产。如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并按照甲方要求及时