工程停工补偿协议(2024版).docxVIP

工程停工补偿协议(2024版)

合同编号：__________

工程停工补偿协议（2024版）

鉴于甲方作为工程项目的投资方和项目发起人，与乙方作为工程项目的施工方，双方于____年____月____日签订了《工程项目施工合同》（合同编号：__________），约定由乙方承担工程项目的施工任务。现由于不可抗力等特殊情况，导致工程项目需要停工，为了明确停工期间的责任和补偿事项，双方经协商一致，达成如下协议：

第一条停工原因

1.1由于不可抗力因素，如自然灾害、社会事件等导致工程项目无法正常进行，双方应立即协商停工事宜。

1.2由于甲方原因导致工程项目停工，包括但不限于资金短缺、设计变更、审批延迟等。

1.3由于乙方原因导致工程项目停工，包括但不限于施工质量问题、安全事故、施工进度滞后等。

第二条停工通知

2.1一旦出现停工情况，甲方应立即向乙方发出停工通知，并说明停工原因和预计恢复施工时间。

2.2乙方在收到停工通知后，应立即停止施工，并做好施工现场的防护和安全措施。

第三条停工期间的责任

3.1由于不可抗力因素导致的停工，双方互不承担责任。

3.2由于甲方原因导致的停工，甲方应承担乙方因停工而产生的直接经济损失，包括但不限于人员工资、材料费用、设备租赁费用等。

3.3由于乙方原因导致的停工，乙方应承担甲方因停工而产生的直接经济损失，包括但不限于人员工资、设备租赁费用、工程进度延误等。

第四条补偿事项

4.1由于不可抗力因素导致的停工，双方应根据实际情况商定补偿事宜。

4.2由于甲方原因导致的停工，甲方应按照乙方因停工而产生的直接经济损失的____%给予补偿。

4.3由于乙方原因导致的停工，乙方应按照甲方因停工而产生的直接经济损失的____%给予补偿。

第五条争议解决

5.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。

5.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第六条其他条款

6.1本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表（签名）：

代表（签名）：

签订日期：____年____月____日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方变更

甲方如需对工程项目进行变更，应提前向乙方发出变更通知。变更内容应明确、具体，包括但不限于设计变更、工程量变更、施工工艺变更等。乙方收到变更通知后，应根据变更内容及时调整施工计划和施工方案，并向甲方报告调整情况。

1.2甲方延期

如甲方因特殊原因导致工程项目的施工进度需要延期，甲方应提前向乙方发出延期通知。延期时间应具体明确，乙方收到延期通知后，应根据延期时间调整施工计划和人员安排，并向甲方报告调整情况。

1.3甲方违约

如甲方违反本协议约定的义务，乙方有权要求甲方承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿乙方因违约而产生的直接经济损失、延长工期、支付违约金等。具体违约责任应根据甲方的违约情况和乙方因此受到的损失情况进行协商确定。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方质量保障

乙方应按照合同约定和行业标准，保证工程项目的施工质量。如乙方施工质量不符合约定或行业标准，甲方有权要求乙方进行返工、维修或赔偿因此产生的直接经济损失。

2.2乙方进度保障

乙方应按照合同约定的施工进度完成施工任务。如乙方因自身原因导致施工进度延误，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方式应在本协议中另行约定。

2.3乙方保密义务

乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此产生的经济损失、声誉损失等。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介职责

如双方在合同履行过程中涉及第三方中介，如监理、检测、验收等，第三方中介应严格按照合同约定和法律法规规定，履行其职责。如第三方中介未能尽到职责，导致合同履行出现问题，甲方和乙方均有权要求第三方中介承担相应责任。

3.2第三方中介费用

如双方在合同履行过程中涉及第三方中介，相关中介费用应由甲方承担。如乙方原因导致第三方中介费用增加，乙方应承担额外产生的中介费用。

3.3第三方中介违约

如第三方中介在合同履行过程中违约，甲方和乙方均有权要求第三方中介承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿因此产生的直接经济损失、延长工期、支付违约金等。具体违约责任应根据第三方中介的违约情况和甲方、乙方因此受到的损失情况进行协商确定。

本附件条款及说明为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。如本附件与合同存在冲突，以本附件为准。本附件未尽事宜，双方可