土石方工程施工合同范文(2024版).docx

土石方工程施工合同范文(2024版)

合同编号：__________

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：包括但不限于土石方挖掘、运输、填筑、压实、排水、边坡支护等工程。

第二条施工期限

2.1合同工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共计__天。

2.2施工方应按合同约定的时间节点完成施工任务，如有延期，应按约定承担违约责任。

第三条工程质量

3.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。

3.2工程质量应达到如下标准：____________________

3.3施工过程中，如出现质量问题，施工方应立即采取措施予以整改，确保工程质量。

第四条合同价格

4.1双方确认，工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

4.2价款支付方式如下：

（1）合同签订后__天内，业主支付施工方工程总价款的__%；

（2）工程进度达到__%时，业主支付施工方工程总价款的__%；

（3）工程竣工验收合格后，业主支付施工方剩余的__%。

4.3施工方开具正规发票，业主按约定时间支付价款。

第五条违约责任

5.1施工方未按合同约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的__%。

5.2施工过程中出现质量问题，施工方应承担整改费用及因此产生的损失。

5.3业主未按约定时间支付价款，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的__%。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方债务完全履行完毕之日终止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____年__月__日

一、附件列表：

1.工程设计图纸及技术要求

2.施工方案及施工组织设计

3.工程量清单

4.材料及设备采购清单

5.施工进度计划

6.质量保证书

7.安全文明施工保证书

8.合同履行过程中的相关协议和补充合同

二、违约行为及认定：

1.施工方未按合同约定时间完成工程，视为违约。

2.施工过程中出现质量问题，经整改后仍不符合要求，视为违约。

3.业主未按约定时间支付价款，视为违约。

4.双方在履行合同过程中发生争议，未能通过友好协商解决，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指委托施工方进行土石方工程施工的业主。

2.乙方：指承担土石方工程施工的施工方。

3.工程价款：指双方约定的土石方工程施工的费用。

4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。

5.工程验收：指工程完工后，由业主或其委托的第三方进行的质量、进度、安全等方面的检查。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

解决办法：双方协商调整施工计划，必要时签订补充协议。

2.工程质量问题：

解决办法：施工方立即整改，必要时请专业机构进行检测，整改合格后继续施工。

3.价款支付纠纷：

解决办法：双方依据合同约定，按时支付价款，如有争议，可通过协商或法律途径解决。

4.合同履行过程中的争议：

解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.房地产开发商在进行土地开发时，需要进行土石方工程施工。

2.基础设施建设项目，如道路、桥梁、水库等工程中需要进行土石方工程施工。

3.矿山开采过程中，需要进行土石方挖掘、运输等工程。

4.城市改造和扩建项目，如旧城改造、绿化工程等，需要进行土石方工程施工。