跟个人的短期施工合同3篇.docx

跟个人的短期施工合同3篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保工程建设的顺利进行，明确双方的权利与义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方短期施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模及要求：____________________

二、工期及进度安排

1.工程开工日期：____年__月__日

2.工程竣工日期：____年__月__日

3.进度款支付时间与金额：____________________

三、合同价款及支付方式

1.工程总造价：人民币________元（大写：________元整）。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程预付款，金额为总造价的百分之________。

（2）工程进度达到百分之________时，甲方支付乙方工程进度款，金额为总造价的百分之________。

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程尾款。

（4）工程款支付方式：现金/银行转账。

四、工程质量及验收标准

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸及施工要求进行施工，确保工程质量。

2.乙方施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查监督，提出整改意见。

3.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的竣工资料。

4.验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范执行。

五、安全施工及文明施工要求

1.乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。

2.乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。

3.如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

六、违约责任及赔偿损失

1.甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按未付款项的百分之________计算。

2.乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程逾期违约金，违约金按合同总金额的百分之________计算。若因乙方原因导致工程无法按时完成且给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

3.若因违约造成合同无法继续履行的，违约方应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

七、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。双方在履行合同过程中发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。双方在本合同履行过程中应遵守诚实信用原则，对于任何欺诈行为一经发现将依法追究法律责任。双方均应对本合同内容予以保密，未经对方许可不得向第三方透露合同细节及相关信息。本合同经甲乙双方充分协商后订立，双方应共同遵守并履行本合同约定的义务与责任。本合同自双方签字盖章之日起生效并具备法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份保存备查。本合同最终解释权归甲乙双方共同拥有。本协议条款将依据实际情况随时做出适应性修改或补充附件说明；对此协议各方的补充和修改需通过共同协商一致后进行且需要履行必要的相关程序批示签署之后形成有效文档文件以便顺利履行各自的权责内容完成整体建设协议义务确保合作顺利实现共同认可与达成最终目标之条款！本合同的解释权归甲乙双方共同拥有等法律效力；合同在履行过程中产生的任何争议首先协商解决若协商无果则交由当地法院解决争端和异议诉讼问题双方将遵循法律程序和法规原则解决问题并对最终的判决予以尊重和执行。以上内容涵盖双方的所有权益责任和义务细则并构成双方合作的核心框架协议；本协议作为短期施工合同的主体部分具备法律效力双方均需要认真履行确保合作的顺利进行。其他未尽事宜另行商议达成共识形成附加协议附加协议和本合同具备同等法律效力等条款约定等事项特此约定！本合同一式两份甲乙双方各持一份具有同等法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效！未尽事宜双方协商解决本合同自签订之日起生效并具备法律效力！本协议条款解释权归甲乙双方共同拥有等法律效力！本协议一式两份甲乙双方各持一份以备查证等条款约定！本合同为短期施工合同内容简洁明了条款清晰明了符合相关法律法规的规定具备法律效力双方应共同遵守执行本合同约定的