水电安装工程施工合同个体2024年.docxVIP

水电安装工程施工合同个体2024年通用

合同编号：__________

鉴于业主委托施工方进行水电安装工程施工，为确保双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规规定，经双方协商一致，特订立本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：包括但不限于水电安装、管道铺设、设备安装、调试等。

第二条合同价格

2.1本合同工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方报价应包含工程所需全部材料、设备、人工、税费等费用。

2.3合同价款支付方式如下：

（1）双方签订合同后3日内，业主向乙方支付合同总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时，业主向乙方支付合同总价款的30%；

（3）工程验收合格后，业主向乙方支付合同总价款的40%。

第三条施工期限

3.1乙方应按照双方约定的施工计划进行施工。

3.2施工期限自双方签订合同之日起计算，预计竣工日期为：__________。

3.3乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主提出申请，双方协商一致后可予以延长。

第四条施工质量

4.1乙方应按照国家标准、行业标准和设计要求进行施工，确保工程质量。

4.2工程验收标准如下：

（1）符合国家及行业相关法律法规、规范标准；

（2）满足设计要求及功能需求；

（3）外观整洁、美观，无明显施工痕迹；

（4）设备运行正常，系统稳定可靠。

4.3工程验收不合格的，乙方应按照业主要求及时进行整改，直至达到验收标准。

第五条保密条款

5.1乙方应对业主提供的技术资料、商业秘密等予以保密，未经业主同意不得泄露给第三方。

5.2保密期限自本合同签订之日起计算，至工程验收合格后三年内有效。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×0.1%。

6.2乙方工程质量不符合约定，造成业主损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.3双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他条款

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且双方结清款项后终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.水电安装工程施工图纸

2.施工方案及施工进度计划

3.材料及设备采购清单

4.施工人员名单及资质证明

5.工程质量验收标准及方法

6.保密协议

7.工程变更协议

8.工程保修协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。

2.乙方工程质量不符合约定，造成业主损失的，视为违约。

3.乙方未按照约定保密，泄露业主技术资料或商业秘密的，视为违约。

4.双方因履行合同发生争议，未能通过友好协商解决的，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指委托乙方进行水电安装工程施工的个体或单位。

2.乙方：指承担水电安装工程施工的个体或单位。

3.合同总价款：指双方约定的完成工程所需支付的全部费用。

4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

5.工程验收：指对完成的工程进行质量、功能等方面的检查，以确定是否符合约定标准。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整施工计划，必要时乙方应支付违约金。

2.工程质量问题：

解决办法：乙方按照业主要求及时整改，直至达到验收标准。

3.保密泄露：

解决办法：乙方承担相应的赔偿责任，必要时签订补充保密协议。

4.工程变更：

解决办法：双方签订工程变更协议，明确变更内容、时间和费用等。

5.工程纠纷：

解决办法：双方通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

五、所有应用场景：

1.适用于个体或单位的水电安装工程施工。

2.适用于新住宅、商业建筑、公共设施等水电安装工程。

3.适用于工程规模较大，需要明确施工期限、质量和违约责任的情况。

4.适用于双方对工程保密有特殊要求的情况。

5.适用于需要明确工程变更、保修等条款的情况。