机房建设工程施工合同6篇.docx

机房建设工程施工合同6篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就机房建设工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________机房建设工程。

2.工程地点：__________。

3.工程内容：机房的土建、装修、电气、网络布线等施工工程。

二、合同工期

1.开工日期：自本合同签订之日起XXXX个工作日内。

2.竣工日期：自开工之日起第XXXX个工作日。

三、合同造价及付款方式

1.本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。

2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方必须按照设计要求和国家相关施工规范进行施工，保证工程质量。

2.工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查监督。

3.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。

4.验收标准：按照设计要求和国家相关施工规范进行验收。

五、工程保修及售后服务

1.工程保修期：工程竣工后，乙方提供一年的保修期。

2.保修范围：因乙方施工质量原因导致的工程问题。

3.保修期间，乙方应在接到甲方维修通知后XX小时内响应，并在XX个工作日内完成维修工作。

六、违约责任

1.若因乙方原因造成工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金按每延期一天支付工程总造价的XX%计算。

2.若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应向乙方支付违约金，违约金按同期银行贷款利率计算。

3.若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责无偿返工并承担相应损失。

七、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.如因执行本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、附则

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就机房建设工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________机房建设工程。

2.工程地点：__________。

3.工程内容：机房的土建、装修、电气、暖通、消防、监控等工程的建设和改造。

二、工程期限

1.工程开工日期：______年______月______日。

2.工程竣工日期：______年______月______日。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：分期支付。工程开工前支付总造价的______%，施工过程中支付______%，工程竣工验收合格后支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应按照国家和地方相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。

2.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后的七日内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

3.甲方在验收过程中发现工程质量问题，应书面通知乙方整改，乙方应按照要求进行整改并承担相应费用。

五、工程保修及售后服务

1.工程保修期：工程竣工验收合格之日起______年。保修期内，乙方负责免费维修因施工质量或材料质量问题导致的故障。

2.保修期届满后，乙方提供有偿维修服务。具体费用另行商定。

3.乙方在工程竣工后应提供必要的售后服务和技术支持，确保设备正常运行。

六、违约责任及赔偿损失

1.甲乙双方应严格遵守本合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。

2.若因乙方施工质量问题导致工程延误或损失，乙方应承担损失赔偿责任。

3.若因甲方未按时支付工程款导致工程延误，甲方应承担相应责任。

4.双方因履行合同产生的争议，应友好协商解决；协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

2