工程施工合同纠纷和解协议书范文6篇.docx

工程施工合同纠纷和解协议书范文6篇

篇1

甲方：[甲方公司名称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方：[乙方公司名称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方公司地址]

联系方式：[乙方联系电话]

鉴于甲乙双方因[具体工程项目名称]工程施工合同的履行过程中产生纠纷，为妥善解决争议，减少双方损失，经友好协商，达成如下和解协议：

一、协议背景与原则

双方本着公平公正、互利共赢的原则，承认施工过程中产生的纠纷及分歧。为尽快恢复项目施工的正常秩序并避免进一步的法律纷争，双方决定通过友好协商方式解决相关争议。

二、争议事项及解决方式

1.工程进度款支付争议：双方确认甲方未按时支付工程进度款，导致乙方资金周转困难。经核对账目后，甲方同意支付拖欠的工程进度款并附加滞纳金。具体支付细节见本协议第三条。

2.工程变更争议：对于工程变更过程中产生的分歧，双方同意按照合同条款重新协商变更内容及相关费用调整。双方同意在工程竣工结算时进行最终确定和调整。

3.施工质量问题争议：乙方同意按照甲方提出的整改意见对工程存在的质量问题进行整改，确保工程质量和安全。整改费用及工期调整等细节经双方协商后确定。

三、解决方案与具体执行

1.甲方应立即支付拖欠乙方的工程进度款共计人民币[金额汉字大写]元整（￥[金额数字小写]元），并支付滞纳金人民币[滞纳金金额汉字大写]元整（￥[滞纳金金额数字小写]元）。支付方式按照双方签订的补充协议执行。

2.对于工程变更问题，双方同意组建专项小组对变更内容进行评估和谈判，并在评估结果出具后的七日内达成书面补充协议。补充协议将作为本协议的附件存在。

3.乙方应严格按照甲方要求的整改方案执行，确保工程质量达到合同要求。如因整改引发的费用增加或工期延误等问题，双方将协商解决。整改期限自本协议签署之日起计算，不得超过XX个月。

4.为确保本协议的执行，双方同意将本协议提交至当地仲裁委员会进行仲裁监督。任何一方未能履行本协议约定的义务，均应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

四、保密条款

双方同意在本协议签署及履行过程中，对涉及的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。保密信息包括但不限于本协议内容、交易结构、技术资料等。若因一方泄露保密信息给对方造成损失，泄露方应承担相应的法律责任。

五、其他约定

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交当地仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。

3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

4.本协议的解释权归甲乙双方共同拥有。对本协议的任何修改或解释应以书面形式作出并得到双方的认可。

甲方（盖章）：[甲方公司合同专用章]法定代表人签字：[甲方法人手写签名]签署日期：XXXX年XX月XX日

乙方（盖章）：[乙方公司合同专用章]法定代表人签字：[乙方法人手写签名]签署日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包方）：___________统一社会信用代码：___________________

乙方（承包方）：___________统一社会信用代码：___________________

鉴于甲乙双方就工程施工合同发生纠纷，为妥善解决争议，维护双方合法权益，特达成以下和解协议：

一、纠纷概况

双方于_____年___月___日签订工程施工合同，合同编号为____________。在合同履行过程中，因____________原因，双方产生争议。现经友好协商，同意通过和解方式解决纠纷。

二、协议原则

本协议遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方依据事实和法律规定进行协商，力求达成公平合理的解决方案。

三、双方共识

1.双方确认工程施工合同的有效性，并同意遵守合同约定。

2.双方同意以友好协商的方式解决纠纷，避免矛盾升级。

3.双方愿意共同努力达成和解协议，以维护双方利益和社会和谐稳定。

四、具体和解事项

1.工程款项支付：甲方确认欠付乙方工程款项为人民币______元（大写：______元整），并承诺于本协议签订之日起___日内支付完毕。

2.工程质量和进度问题：双方同意按照国家和地方的相关标准对工程质量和进度进行评估，如存在问题，甲方负责