装修工程后期保驾护修合同（2024版）.doc

装修工程后期保驾护修合同（2024版）

本合同目录一览

1.总则

1.1定义与术语解释

1.2合同的组成与效力

1.3法律法规的适用

2.工程概况

2.1工程的基本情况

2.2工程的施工范围与内容

2.3工程的工期与进度安排

3.保驾护修服务内容

3.1保驾护修的范围与要求

3.2保驾护修的服务标准与质量

3.3保驾护修的保障措施与责任

4.合同双方的权利与义务

4.1承包人的权利与义务

4.2发包人的权利与义务

5.合同的履行与支付

5.1履行的条件与程序

5.2支付的条件与方式

5.3违约金与赔偿的计算方式

6.合同的变更与解除

6.1变更的条件与程序

6.2解除的条件与程序

7.争议解决

7.1争议的解决方式

7.2仲裁的程序与规则

7.3诉讼的管辖法院

8.违约责任与赔偿

8.1违约的认定与责任

8.2赔偿的计算方式与限额

9.合同的终止与解除

9.1终止的条件与程序

9.2解除的条件与程序

10.保密条款

10.1保密信息的范围与内容

10.2保密信息的保护措施与期限

11.不可抗力

11.1不可抗力的认定与证明

11.2不可抗力的后果与处理

12.合同的转让与分包

12.1转让的条件与程序

12.2分包的条件与程序

13.合同的签署与生效

13.1签署的时间与地点

13.2生效的条件与时间

14.其他条款

14.1通知与送达

14.2合同的修改与补充

14.3合同解除或终止后的权利与义务

第一部分：合同如下：

第一条总则

1.1定义与术语解释

本合同所述“装修工程后期保驾护修”，是指在装修工程竣工验收合格后，为保证工程质量、延长工程使用寿命，对工程进行的一系列后期保养、维护、修复等服务。

1.2合同的组成与效力

本合同由合同、附件以及双方协商一致的其他文件组成。合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。

1.3法律法规的适用

本合同的订立、效力、解释、履行、修改和终止，以及解决争议的方式，均适用中华人民共和国相关法律法规。

第二条工程概况

2.1工程的基本情况

工程名称：____________

工程地点：____________

工程规模：____________

工程预算：____________

2.2工程的施工范围与内容

施工范围：____________

施工内容：____________

2.3工程的工期与进度安排

工期：____________

进度安排：____________

第三条保驾护修服务内容

3.1保驾护修的范围与要求

保驾护修范围：____________

保驾护修要求：____________

3.2保驾护修的服务标准与质量

服务标准：____________

服务质量：____________

3.3保驾护修的保障措施与责任

保障措施：____________

责任承担：____________

第四条合同双方的权利与义务

4.1承包人的权利与义务

承包人权利：____________

承包人义务：____________

4.2发包人的权利与义务

发包人权利：____________

发包人义务：____________

第五条合同的履行与支付

5.1履行的条件与程序

履行条件：____________

履行程序：____________

5.2支付的条件与方式

支付条件：____________

支付方式：____________

5.3违约金与赔偿的计算方式

违约金计算方式：____________

赔偿计算方式：____________

第六条合同的变更与解除

6.1变更的条件与程序

变更条件：____________

变更程序：____________

6.2解除的条件与程序

解除条件：____________

解除程序：____________

第七条争议解决

7.1争议的解决方式

争议解决方式：____________

7.2仲裁的程序与规则

仲裁程序：____________

仲裁规则：____________

7.3诉讼的管辖法院

诉讼管辖法院：____________

第八条违约责任与赔偿

8.1违约的认定与责任

违约行为：____________

违约责任：____________

8.2赔偿的计算方式与限额

赔偿计算方式：____________

赔偿限额：____________

第九条合同的终止与解除

9.1终止的条件与程序

终止条件：____________

终止程序：____________

9.2解除的条件与程序

解除条件：____________

解除程序：____________

第十条保密