【管理】建造合同.docxVIP

?合同编号：__________

甲方：__________

乙方：__________

一、工程内容

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程预算：__________

1.5工程周期：自__________起至__________止。

二、甲方权利义务

2.1甲方应按照本合同约定的内容提供工程，并保证工程的质量和安全。

2.2甲方应按照约定的时间进度完成工程，如需延期，应提前通知乙方，并征得乙方同意。

2.3甲方应按照约定的价格向乙方支付工程款。

三、乙方权利义务

3.1乙方应按照本合同约定的内容接收工程，并按照约定的时间进度支付工程款。

3.2乙方应按照约定的方式使用工程，并保证工程的安全。

3.3乙方应在工程验收合格后按照约定的时间内支付剩余工程款。

四、工程验收

4.1工程验收标准：按照__________标准执行。

4.2工程验收时间：自工程完工之日起__________日内。

4.3工程验收合格后，乙方应按照约定的时间内支付剩余工程款。

五、价款及支付

5.1本工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

5.2甲方在本合同签订后__________日内，向乙方支付工程预付款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

5.3乙方在工程验收合格后__________日内，向甲方支付剩余工程款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

七、争议解决

7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余工程款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

注意事项及解决办法：

1.工程质量问题：

注意事项：确保工程质量符合约定的标准和法规要求。

解决办法：如发现工程质量问题，乙方应及时通知甲方，甲方应在接到通知后约定的时间内予以修复或更换。

2.工程进度延误：

注意事项：严格按照约定的工程进度表执行，如有变更应提前通知对方。

解决办法：如甲方因故导致工程进度延误，应提前通知乙方，并商定合理的延期时间。若延期超出约定范围，乙方有权要求甲方支付违约金。

3.价款支付问题：

注意事项：双方应按照合同约定的时间和方式支付价款。

解决办法：乙方未按时支付工程款，甲方有权暂停工程；甲方未按时支付预付款或剩余工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。

4.合同变更或解除：

注意事项：任何一方要求变更或解除合同，应提前书面通知对方。

解决办法：双方可协商变更或解除合同，并签订书面协议。如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并根据实际情况分担损失。

5.争议解决：

注意事项：双方应通过友好协商解决合同争议。

解决办法：如协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担提供工程义务的一方。

2.乙方：指合同中承担接收工程和支付价款义务的一方。

3.工程：指本合同约定的建造项目，包括工程名称、地点、规模等。

4.工程验收：指对工程的质量、安全、进度等方面进行检查，以确认工程是否符合约定标准的过程。

5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

6.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

7.合同签订地：指本合同签订的地点，通常为甲方或乙方所在地。

应用场合：

1.适用于甲方（如建筑公司、开发商等）与乙方（如业主、使用方等）之间就某一特定建造项目（如房屋、建筑物、基础设施等）签订的合同。

2.适用于各类工程承包商、施工方与委托方、投资方之间的建造合同。

3.适用于政府机关、企事业单位、个人等进行的各类建筑工程项目的采购和施工合同。

补充条款：

1.工程变更条款：双方同意，在合同履行过程中，如需变更工程内容、规模、预算等，应签订书面变更协议，并明确变更后的权利义务。

2.工期延长条款：如因甲方原因导致工程进度延误，乙方有权