2024年度围挡施工项目承包协议版.docx

2024年度围挡施工项目承包协议版A版

本合同目录一览

1.承包范围

1.1工程概述

1.2施工地点

1.3施工期限

2.承包商责任

2.1施工质量

2.2施工安全

2.3施工材料

3.业主责任

3.1支付款项

3.2施工场地准备

3.3行政许可和批准

4.合同价格

4.1合同总价

4.2价格调整

4.3支付方式

5.工期延误

5.1承包商原因

5.2业主原因

5.3不可抗力因素

6.违约责任

6.1承包商违约

6.2业主违约

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3仲裁解决

8.保险

8.1承包商保险

8.2业主保险

9.合同的生效、变更和终止

9.1合同生效条件

9.2合同变更

9.3合同终止

10.保密条款

10.1保密信息

10.2保密期限

10.3违反保密条款的后果

11.适用法律和争议解决

11.1适用法律

11.2争议解决

12.其他条款

12.1合同附件

12.2补充协议

12.3合同修改

13.签署

13.1承包商签字

13.2业主签字

14.日期

14.1合同签订日期

14.2合同生效日期

第一部分：合同如下：

第一条承包范围

1.1工程概述

本合同项下的围挡施工项目是指在业主指定的施工地点进行围挡搭建及相关施工活动，以保障2024年度工程项目顺利进行。

1.2施工地点

施工地点位于业主提供的地址，具体位置详见附件一。

1.3施工期限

施工期限为合同签订之日起至2024年12月31日止。具体施工进度安排详见附件二。

第二条承包商责任

2.1施工质量

承包商应按照合同约定的质量标准进行施工，确保施工质量符合相关法律法规及行业标准。

2.2施工安全

承包商应严格遵守施工安全规定，采取有效措施保障施工现场的安全，防止安全事故的发生。

2.3施工材料

承包商应使用符合国家标准的建筑材料，并提供相关材料合格证明。

第三条业主责任

3.1支付款项

业主应按照合同约定的付款方式和时间支付合同款项。

3.2施工场地准备

业主应负责施工场地的准备工作，包括场地清理、障碍物移除等，以满足施工要求。

3.3行政许可和批准

业主应负责办理施工所需的行政许可和批准手续，确保施工合法进行。

第四条合同价格

4.1合同总价

合同总价为人民币万元（大写：元整），详见附件三。

4.2价格调整

合同价格不因任何原因进行调整。

4.3支付方式

业主支付款项的方式如下：

（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价的30%；

（2）工程进度达到50%时，支付合同总价的30%；

（3）工程验收合格后，支付合同总价的40%。

第五条工期延误

5.1承包商原因

如承包商原因导致工期延误，承包商应按照合同约定向业主支付违约金。

5.2业主原因

如业主原因导致工期延误，业主应承担由此增加的费用，并支付承包商合理的利润。

5.3不可抗力因素

因不可抗力因素导致工期延误，双方互不承担违约责任。

第六条违约责任

6.1承包商违约

承包商违反合同约定的，应承担违约责任，向业主支付违约金，并赔偿因此给业主造成的损失。

6.2业主违约

业主违反合同约定的，应承担违约责任，向承包商支付违约金，并赔偿因此给承包商造成的损失。

第八条保险

8.1承包商保险

承包商应为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并承担保险费用。

8.2业主保险

业主应购买建筑工程一切险，并承担保险费用。

第九条合同的生效、变更和终止

9.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2合同变更

合同变更应由双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。

9.3合同终止

合同终止的条件如下：

（1）工程验收合格，双方履行完毕合同约定的义务；

（2）双方协商一致解除合同；

（3）因不可抗力因素导致合同无法履行。

第十条保密条款

10.1保密信息

双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均应予以保密。

10.2保密期限

保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

10.3违反保密条款的后果

如一方违反保密条款，泄露保密信息，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。

第十一条适用法律和争议解决

11.1适用法律

本合同适用中华人民共和国法律。

11.2争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十二条其他条款

12.1合同附件

合同附件包括：工程概述、施工地点、施工期限、质量标准、安全规定、材料要求等。

12.2补充协议

双方在合同履行过程中，如需签订补充协议，应遵循合同约定的原则，并以书面形式签订