- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
第PAGE页共NUMPAGES页
工地停工赔偿协议书(2024版)
合同目录
第一章:协议总则
1.1协议目的
1.2协议适用范围
1.3相关定义
第二章:协议双方
2.1甲方(施工方)信息
2.2乙方(赔偿方)信息
2.3双方的资质和条件
第三章:停工原因与责任
3.1停工原因
3.2责任认定
3.3停工影响评估
第四章:赔偿范围与标准
4.1赔偿范围
4.2赔偿标准
4.3赔偿计算方法
第五章:赔偿金额与支付方式
5.1赔偿金额确定
5.2支付方式
5.3支付时间表
第六章:协议的履行
6.1履行条件
6.2履行监督
6.3履行记录
第七章:违约责任
7.1违约定义
7.2违约责任
7.3违约赔偿
第八章:协议的变更与解除
8.1变更条件与程序
8.2解除条件
8.3变更与解除后的权利义务
第九章:争议解决
9.1争议解决方式
9.2争议解决程序
9.3法律适用与管辖
第十章:附加条款
10.1保密条款
10.2不可抗力条款
10.3其他附加条款
第十一章:签字页
11.1甲方代表签字栏
11.2乙方代表签字栏
11.3签订时间和地点
合同编号______
第一章:协议总则
1.1协议目的
本协议旨在明确甲乙双方因工地停工所产生的赔偿事宜及相关权利义务。
1.2协议适用范围
本协议适用于因乙方原因导致甲方工地停工,甲方向乙方索取赔偿的情况。
1.3相关定义
本协议中所用术语和定义见附件一。
第二章:协议双方
2.1甲方(施工方)信息
甲方名称:,地址:,法定代表人:______。
2.2乙方(赔偿方)信息
乙方名称:,地址:,法定代表人:______。
2.3双方的资质和条件
双方应确保各自具备履行本协议所需的资质和条件。
第三章:停工原因与责任
3.1停工原因
本协议所述停工原因为乙方违反合同约定或不可归责于甲方的其他原因。
3.2责任认定
责任认定应基于事实和相关证据,由双方协商确定或由第三方权威机构裁定。
3.3停工影响评估
甲方应提供停工影响的详细评估报告,包括但不限于损失额度、工期延误等。
3.3.1损失额度评估
评估报告应详细列出因停工导致的直接和间接损失。
3.3.2工期延误评估
评估报告应包含工期延误的具体时间及可能产生的连锁反应。
第四章:赔偿范围与标准
4.1赔偿范围
赔偿范围应涵盖甲方因停工导致的所有合理损失。
4.2赔偿标准
赔偿标准应符合行业惯例,具体标准见附件二。
4.3赔偿计算方法
赔偿的计算方法应公平合理,具体方法见附件三。
4.3.1直接损失计算
直接损失包括人工费、材料费、机械使用费等,应据实计算。
4.3.2间接损失计算
间接损失包括信誉损失、机会成本等,应合理估算。
第五章:赔偿金额与支付方式
5.1赔偿金额确定
赔偿金额应根据评估报告和赔偿标准确定。
5.2支付方式
乙方应按照约定的支付方式向甲方支付赔偿金。
5.3支付时间表
乙方应按照时间表支付赔偿金,具体时间表见附件四。
5.3.1首期支付
首期赔偿金的支付时间和金额。
5.3.2后续支付
后续赔偿金的支付计划和时间点。
第六章:协议的履行
6.1履行条件
甲方应在乙方支付赔偿金后恢复施工或采取其他必要措施。
6.2履行监督
双方应各自指定监督人员,确保协议履行。
6.3履行记录
履行过程中的重要事项应有详细记录,并由双方确认。
6.3.1记录内容
履行记录应包括支付金额、支付时间、履行状态等。
6.3.2记录方式
双方应同意使用书面记录或电子记录等方式保存履行证据。
第七章:违约责任
7.1违约定义
违约行为包括但不限于乙方未按时支付赔偿金、甲方未按约定恢复施工等。
7.2违约责任
违约方应承担因违约给对方造成的损失,并按照本协议约定支付违约金。
7.3违约赔偿
违约赔偿应包括守约方因违约行为所遭受的所有直接和间接损失。
7.3.1违约金额确定
违约金的具体数额应根据违约行为的严重程度和实际损失来确定。
7.3.2赔偿支付方式
违约方应按照约定的方式和时间向守约方支付赔偿金。
第八章:协议的变更与解除
8.1变更条件与程序
本协议一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更。如需变更,应按照附件五规定的程序进行。
8.2解除条件
本协议可在满足附件六规定的条件下由任一方提出解除。
8.3变更与解除后的权利义务
协议变更或解除后,双方应根据变更或解除时的具体情况协商确定各自的权利和义务。
8.3.1变更后的权利义务
合同变更后,双方应根据变更协议履行新的权利和义务。
8.3.2解除后的责任
合同解除后,违约方应根据本协议规定承担相应的违约责任。
第九章:争议解决
9.1争议解
您可能关注的文档
- 室内设计合同模板范文(2024版).docx
- 家禽订购合同2024年.docx
- 导购员劳动合同(2024版).docx
- 小轿车汽车租赁合同范本(2024版).docx
- 居间服务合同样本(2024版).docx
- 工程劳务分包简易合同(2024版).docx
- 工程劳务费居间协议(2024版).docx
- 工程施工安全环保协议范文(2024版).docx
- 工程施工钻机租赁合同(2024版).docx
- 工程建设标准造价协会2024年.docx
- 第三单元 小数除法(单元测试)-2024-2025学年五年级上册数学人教版.docx
- 江苏省南京市六合区北小棠城联盟2024-2025学年二年级上学期第六、七单元月考数学试卷.docx
- 第五单元圆(单元测试)-2024-2025学年六年级上册数学人教版.docx
- 第3单元角的度量(单元测试)-2024-2025学年数学四年级上册人教版.docx
- 第五单元《小数的乘法和除法》(单元测试)-2024-2025学年五年级上册数学苏教版.docx
- 期中达标测试卷(试题)-2024-2025学年五年级上册数学人教版.docx
- 第1-4单元解决问题(专项训练)-2024-2025学年二年级上册数学人教版.docx
- 第1-4单元解决问题(专项训练)-2024-2025学年三年级上册数学人教版.docx
- 期中测试卷(1~3单元)(试题)-2024-2025学年六年级上册数学人教版.docx
- DB2102 _T 0109—2024 团体用餐接待服务单位餐饮服务加工能力建设规范.doc
文档评论(0)