市政工程分包协议范本2024版.docx

市政工程分包协议范本2024版A版

本合同目录一览

1.分包工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程期限

2.分包范围及内容

2.1分包范围

2.2分包内容

3.分包价格及支付

3.1分包价格

3.2支付方式

3.3支付时间表

4.分包方的义务和责任

4.1分包方的义务

4.2分包方的责任

5.总包方的义务和责任

5.1总包方的义务

5.2总包方的责任

6.工程质量与标准

6.1工程质量标准

6.2工程验收标准

7.工期要求

7.1合同工期

7.2工期延误

8.安全生产与环保

8.1安全生产要求

8.2环保要求

9.违约责任

9.1分包方违约

9.2总包方违约

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同的变更和解除

11.1合同变更

11.2合同解除

12.合同的终止与结算

12.1合同终止

12.2结算方式

12.3结算时间

13.保密条款

13.1保密内容

13.2保密期限

14.其他条款

14.1法律适用

14.2合同效力

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

1.分包工程概况

1.1工程名称：根据工程实际情况填写，例如“市道路改造工程”。

1.2工程地点：具体到街道、区域，例如“市区街道”。

1.3工程规模：包括工程建设的面积、长度等，例如“工程全长公里，总面积平方米”。

1.4工程期限：按照工程实际进度和计划填写，例如“自合同签订之日起至年月日止”。

2.分包范围及内容

2.1分包范围：详细列出分包方需要承担的工程范围，例如“分包方负责道路的排水管道铺设、路基处理等工程”。

2.2分包内容：具体到分包方需要完成的工程内容，例如“分包方需完成道路排水管道铺设米，路基处理面积平方米”。

3.分包价格及支付

3.1分包价格：明确分包工程的合同金额，例如“分包工程的合同金额为人民币万元整”。

3.2支付方式：指定支付方式和账户，例如“支付方式为银行转账，分包方账户信息为：开户行：银行，账号：X”。

3.3支付时间表：列出支付的时间节点，例如“合同签订后七个工作日内支付合同金额的30%，工程验收合格后支付剩余的70%”。

4.分包方的义务和责任

4.1分包方的义务：分包方应遵守的法律法规、行业规范和工程要求，例如“分包方应严格按照我国相关法律法规和行业标准进行施工”。

4.2分包方的责任：分包方在工程中应承担的责任，例如“分包方应对分包工程的质量和安全负责，确保工程按时按质完成”。

5.总包方的义务和责任

5.1总包方的义务：总包方应提供的条件和支持，例如“总包方应提供分包方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、施工用水电等”。

5.2总包方的责任：总包方在工程中应承担的责任，例如“总包方应对整个工程的质量、安全、进度等全面负责”。

6.工程质量与标准

6.1工程质量标准：明确工程的质量要求，例如“分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规和行业标准”。

6.2工程验收标准：列出工程验收的具体标准，例如“工程验收标准应按照我国《建筑工程质量验收统一标准》GB503002013执行”。

7.工期要求

7.1合同工期：明确合同约定的工程完成时间，例如“合同约定的工期为年月日至年月日”。

7.2工期延误：对于工期延误的处理方式进行约定，例如“如分包方原因导致工期延误，应按合同约定向总包方支付违约金”。

8.安全生产与环保

8.1安全生产要求：分包方必须遵守国家和行业的安全生产规定，制定并执行施工安全措施，确保施工过程中的安全生产。例如，分包方应定期对施工现场进行安全检查，对施工人员进行安全教育。

8.2环保要求：分包方应遵守国家和地方的环保法规，采取有效措施保护环境，防止污染。例如，分包方在施工过程中应妥善处理废弃物，避免对环境造成污染。

9.违约责任

9.1分包方违约：分包方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定，应承担违约责任。例如，分包方逾期完成工程，应按合同约定向总包方支付违约金。

9.2总包方违约：总包方未按合同约定提供施工条件或材料，导致分包方无法按期完成工程，应承担违约责任。例如，总包方延迟提供施工材料，应按合同约定向分包方支付违约金。

10.争议解决

10.1争议解决方式：合同争议通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.2争议解决机构：如双方同意，争议可以提交仲裁机构进行仲裁，具体仲裁机构由双方协商确定。

11.合同的变更和解除

11.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

11.2合同解除：合同履