建设工程合同（2篇）.docVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

建设工程合同

甲方（以下简称“业主”）：___________

乙方（以下简称“承包商”）：___________

鉴于甲方委托乙方进行____项目的建设，经双方友好协商，就合同条款达成以下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：____

1.2工程地点：____

1.3工程内容：____

1.4工程规模：____

1.5工程预算：____

第二条合同工期

2.1合同工期为____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2乙方应按合同约定的工期完成工程。

第三条工程质量

3.1乙方应按照约定的质量标准完成工程，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。

3.2工程质量验收不合格的，乙方应负责无偿整改，直至达到约定标准。

第四条工程款支付

4.1双方约定，工程款分三次支付：____、____、____。

4.2第一次付款在合同签订后____天内，支付工程预算的____%。

4.3第二次付款在工程进度达到____%后，支付工程预算的____%。

4.4第三次付款在工程验收合格后，支付剩余的工程款。

第五条违约责任

5.1乙方未按约定工期完成工程的，应支付违约金，违约金为合同金额的____%。

5.2甲方未按约定时间支付工程款的，应支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1双方应遵守国家的法律法规，不得违法施工。

7.2双方应共同维护工程现场的安全，防止安全事故的发生。

7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：___________

乙方（盖章）：___________

签订日期：____年____月____日

建设工程合同（二）

合同编号：____________

合同名称：建设工程合同

甲方（以下简称“业主”）：____________

乙方（以下简称“承包商”）：____________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事项，达成以下协议：

一、工程内容

1.1本工程名称为：____________

1.2本工程地址为：____________

1.3工程规模及建设内容：____________

1.4工程预算金额为：____________元。

二、合同价格

2.1乙方向甲方提供的工程报价为：____________元。

2.2双方确认，报价包括但不限于工程设计、施工、材料设备购置、验收、保修等全部费用。

三、合同工期

3.1工程预计开工日期为：____________年____________月____________日。

3.2工程预计竣工日期为：____________年____________月____________日。

3.3工期延误及提前竣工的违约责任按照双方约定执行。

四、付款方式及进度

4.1甲方应按照双方约定的付款方式及进度向乙方支付工程款项。

4.2乙方完成工程进度达到约定的付款节点时，甲方应按时支付相应款项。

五、质量及验收

5.1乙方应按照约定的质量标准完成工程建设。

5.2工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的____________%。

6.2违约方应承担因违约产生的其他费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

代表（签字）：____________

代表（签字）：____________

签订日期：____________年____________月____________日