机房建设工程施工合同范文6篇.docxVIP

机房建设工程施工合同范文6篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鉴于甲方需要建设机房工程，经过法定程序招标，现决定委托乙方承担本机房建设工程的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，经友好协商，就本工程施工事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：机房建设工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：包括机房的基础设施建设、网络布线、设备采购安装及调试等。

二、工程期限

工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。如有特殊情况需延长工期，需经甲方同意并签订书面协议。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币______元整（￥______元）。此款项已包括设备购置安装费用等一切费用，除非双方另有书面约定变更费用项目，否则本合同总价款不再调整。

2.支付方式：合同生效后支付总价款的______%作为预付款；工程竣工并验收合格后支付剩余款项。乙方需提供相应的正规发票结算。

四、工程质量与验收标准

1.乙方必须按照施工图纸及国家相关技术规范进行施工，保证工程质量符合设计要求和相关标准。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。甲方应在收到通知后的合理时间内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。如果验收不合格，乙方应当返工或承担相应违约责任。如未达成合格状态而无法签订合同协议中要求提交的质量保修书时，甲方有权拒绝支付尾款并追究乙方违约责任。验收标准按照国家相关规范执行。具体细节参见附件一《机房建设工程质量验收标准》。

五、工程保修与维护责任

工程保修期为竣工验收合格之日起______年。保修期内如出现质量问题或设备故障，乙方负责免费维修或更换。保修期结束后，乙方提供有偿维护服务。具体细节参见附件二《机房建设工程保修与维护协议》。

六、违约责任

1.若甲方未能按照合同约定支付款项或变更设计要求造成乙方损失时，应承担违约责任并赔偿乙方损失。

2.若乙方未能按照合同约定完成工程或工程质量不符合要求时，应承担违约责任并赔偿甲方损失。若因乙方原因导致工程进度延误超过合同约定的竣工日期时，每延误一天应向甲方支付合同总价款______%的违约金。违约金最高限额为合同总价款的______%。同时甲方有权选择解除合同并要求乙方承担相应损失赔偿责任。具体细节参见附件三《违约责任约定》。七、争议解决方式：合同在履行过程中发生争议时双方应先友好协商解决如协商不成可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼解决纠纷七争议解决方式合同在履行过程中发生争议时双方应先友好协商解决如协商不成可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼解决纠纷

八、其他约定事项：双方根据实际情况可签订补充协议作为本合同附件四补充协议与本合同具有同等法律效力

九、本合同一式两份甲乙双方各执一份自双方签字盖章之日起生效附件一：《机房建设工程质量验收标准》附件二：《机房建设工程保修与维护协议》附件三：《违约责任约定》附件四：补充协议（如有）

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就机房建设工程达成以下施工合同：

一、工程概况

1.工程名称：机房建设工程。

2.工程地点：_____________。

3.工程内容：包括但不限于机房的装修、电气、网络、消防、空调等系统的建设及设备安装。

二、工程期限

1.工程开工日期：本合同签订生效后，甲方发出开工通知之日。

2.工程竣工日期：按甲方要求的工期完成。

三、工程造价及付款方式

1.工程总造价：人民币_________元（大写：__________元整）。具体造价详见附件一《工程造价清单》。

2.付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款；

（2）工程完工验收合格后，甲方支付工程总造价的65%；

（3）工程质量保证金5%，自工程验收合格之日起满一年后无质量问题，甲方一次性支付乙方。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应按照国家和地方现行的相关规范、标准进行施工，确保工程质量。

2.乙方应按工程进度，分阶段进行工程质量自检，并接受甲方监督。