房屋修缮工程施工合同7篇.docx

房屋修缮工程施工合同7篇

篇1

甲方（业主）：__________________

乙方（施工单位）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行房屋修缮工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地址：__________________。

2.工程内容：__________________（具体修缮内容）。

3.工程期限：自合同签订之日起XX天。

二、合同价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。此造价为包工包料价，除下列约定外，不因市场变化而变更。

2.甲方在合同签订之日向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款。

3.工程进度过半，经甲方验收合格后支付工程总造价的XX%。

4.工程竣工验收合格后XX天内付清余款。

三、施工准备及工期延误

1.乙方收到工程款项后开始施工准备工作。施工开始前，甲方应完成以下事项：______（列举具体事项）。

2.如遇到下列情况之一者，工期顺延：不可抗力事件影响施工进度；设计变更导致工程停工或返工；非因乙方原因导致连续XX天以上雨天造成工期延误。甲方未按照合同约定完成施工准备工作导致工期延误的，责任由甲方承担。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应按照国家和地方现行的相关施工规范、设计图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准。如因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方负责返修直至合格。如因甲方原因造成工程质量不合格的，甲方承担相应损失。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后的XX个工作日内组织验收。验收合格后，双方签订验收文件。如甲方在收到通知后的规定时间内未能组织验收或故意拖延验收时间，则视为验收合格。如存在质量问题需整改的，待整改完成后进行复验。复验合格后方可办理结算手续。复验不合格且是因乙方原因造成的，由乙方负责返修直至合格。复验时间应计入工期日历天数。

篇2

甲方（业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方房屋修缮事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地址：____________________。

2.工程内容：对甲方指定的房屋进行修缮，包括____________________（具体修缮内容根据甲方需求填写）。

3.工程期限：自合同签订之日起______天完成。

二、合同价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。该造价已包括材料费、人工费、税费及其他相关费用。

2.甲方在合同签订后______日内支付乙方工程总造价的______%作为预付款。

3.工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

4.乙方需提供正规发票作为结算凭证。

三、工程质量及验收

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量和安全。

2.甲方有权对工程进度、质量进行检查监督，乙方应配合并提供相应资料。

3.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的______日内组织验收，并在验收合格后的______日内签署验收报告。

4.如因乙方原因造成工程质量不符合要求的，乙方应无偿返修。

四、工程变更及违约责任

1.施工过程中，如甲方对原工程设计进行变更，应书面通知乙方。乙方应在接到通知后按照变更要求进行施工。

2.如因甲方原因导致工程停工的，期间造成的损失由甲方承担。如因乙方原因造成工程停工的，期间造成的损失由乙方承担。

3.甲乙双方任何一方违反本合同约定的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

五、其他约定事项

1.甲乙双方应共同遵守本合同的各项约定，如有未尽事宜，双方应协商解决。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、补充条款（可选项）

根据实际工程需求添加相关补充条款。如工程保修期、保密协议等具体细节内容。具体格式如下：

1.工程保修期：工程竣工后，乙方负责保修______个月。保修期