电力建设工程施工合同样式6篇.docxVIP

电力建设工程施工合同样式6篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力工程建设项目的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________电力建设工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：包括但不限于电力线路建设、变电站建设等。

4.工程规模：具体以甲方提供的施工图纸及说明为准。

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.如遇不可抗力因素导致工程无法按期完成，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的工期。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价：人民币________元（大写：____________________元整）。该总价已包含但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等费用。

2.支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付节点为工程开工、工程进度过半、工程竣工并通过验收等阶段。

四、工程质量及验收

1.乙方应严格按照施工图纸、施工规范及国家有关电力建设工程施工质量的标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后的七日内组织验收。验收合格后，双方签订验收合格证书。

3.如工程存在质量问题，乙方应负责无偿返修。

五、工程安全

1.乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。

2.若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

六、工程保修

1.工程保修期：工程竣工验收之日起XX年。

2.在保修期内，如发生因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应负责免费维修。

七、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。

2.若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付逾期竣工违约金。

3.若因乙方原因导致工程质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的甲方损失。

4.甲乙双方其他违约行为，按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定承担违约责任。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

篇2

合同编号：（合同编号）

甲方（发包方）：（甲方全称）

地址：（地址）

法定代表人：（法定代表人姓名）

电话：（联系电话）

乙方（承包方）：（乙方全称）

地址：（地址）

法定代表人：（法定代表人姓名）

电话：（联系电话）

鉴于甲方需要建设电力工程项目，乙方具备电力建设工程施工资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电力建设工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：（工程名称）

2.工程地点：（工程地点）

3.工程内容：（工程内容简述）

4.工程规模：（工程规模描述）

二、合同工期

1.工程开工日期：（开工日期）

2.工程竣工日期：（竣工日期）

3.合同工期总日历天数：XX天（含法定节假日）。

三、工程质量与验收标准

1.乙方应按照国家和地方现行有关电力建设工程施工的技术规范、标准以及设计要求进行施工，确保工程质量符合合同约定及强制性标准。

2.工程质量验收标准按照（验收标准）执行。

3.乙方应接受甲方及政府质量监督部门的监督与检查。

四、合同价款与支付

1.工程合同总价：（大写）（合同总价）。付款方式为：（付款方式）。预付款比例和支付方式按照相关法律规定和行业标准执行。

2.甲方应按合同约定及时向乙方支付合同款项，乙方应提供合法有效的发票。

3.若因甲方原因导致工程停工或延期，应按照国家有关规定支付相应的停工损失补偿费用。

五、工程变更与调整

1.甲方如需对工程设计进行变更，应提前通知乙方，并办理相关变更手续。乙方应根据变更指令进行施工。

2.若因设计变更导致工程量增减，双方应协商调整合同价款。

3.若因不可抗力因素导致工程发生重大变化，双方应协商解决问题。

六、材料设备供应与管理