平田整地合同模板6篇.docx

平田整地合同模板6篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就平田整地工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：平田整地工程

2.工程地点：__________

3.工程范围：__________

4.工程内容：对土地进行平整，达到种植条件

二、合同工期

1.工程开工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.合同工期：__________天

三、工程造价及支付方式

1.工程造价：人民币__________元整（￥__________）

2.支付方式：银行转账

3.支付时间：工程竣工验收合格后__________天内支付全款

四、工程质量及验收标准

1.工程质量标准：符合《土地整治工程质量验收规范》等相关标准

2.验收标准：土地平整后达到种植条件，无积水、无坑洼、无大块石头等障碍物

五、双方权利义务

1.甲方权利：监督乙方施工，确保工程质量符合标准要求。在乙方不履行合同时，有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

2.甲方义务：按照合同约定支付工程款，提供必要的水电等施工条件。在乙方完成合同内容后，及时组织验收并支付剩余款项。

3.乙方权利：在合同期间，享有在甲方提供的土地上进行平田整地的权利。如甲方违约，有权要求甲方承担相应的违约责任。

4.乙方义务：按照合同约定完成平田整地工程，确保工程质量符合标准要求。在合同期间，服从甲方的监督和管理。在合同结束后，将施工现场清理干净，恢复土地原状。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约：未按照合同约定支付工程款的，自逾期之日起每日向乙方支付违约金人民币__________元整（￥__________）。因甲方违约导致合同无法继续履行的，乙方有权解除合同并要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方违约：未按照合同约定完成工程的，自逾期之日起每日向甲方支付违约金人民币__________元整（￥__________）。因乙方违约导致合同无法继续履行的，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

3.其他约定：在合同履行过程中，如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。如协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

七、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院的调查和审理工作。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为__________人民法院。如双方在合同履行过程中发生争议并提起诉讼的，应向该法院提起诉讼。该法院将根据相关法律法规的规定进行审理并作出判决。

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就平田整地工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________。

2.工程地点：__________。

3.工程内容：对目标土地进行平田整地，包括土地平整、土壤改良、水土保持等措施，使土地达到适合种植的条件。

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包该工程，负责提供施工所需的全部人力、物力及资金。

三、合同价款与支付方式

1.合同价款：__________元。该价款为固定价款，包括工程所需的所有费用，不因市场价格波动而调整。

2.支付方式：甲方在合同签订后向乙方支付预付款__________元，剩余款项__________元在乙方完成工程并经甲方验收合格后支付。

四、工期与进度

1.工期：乙方应在合同签订后__________天内完成全部工程。

2.进度：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。乙方应严格按照施工进度计划施工，确保工期按时完成。

五、质量与验收

1.工程质量：乙方应确保施工质量符合《中华人民共和国土地管理法》及相关法律法规的规定，以及甲方提出的质量要求。

2.验收：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后__________天内组织验收。验收合格后，甲方应签署验收合格文件。

六、违约责任

1.甲方违约：如甲方未按时支付工程款