绿化土方回填合同5篇.docxVIP

绿化土方回填合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就绿化土方回填工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：绿化土方回填，包括土方挖掘、运输、回填等。

二、合同工期

1.工程开工日期：_________年_________月_________日。

2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。

三、工程造价及支付方式

1.工程造价：_________元。该造价已包括土方挖掘、运输、回填等全部费用。

2.支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总造价的_________%作为预付款，剩余款项在竣工验收后一次性支付。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量应符合《城市绿化工程施工及验收规范》等相关标准。

2.验收标准：绿化土方回填应平整、均匀，无杂草、杂物等。具体验收标准按照合同条款执行。

五、甲方责任与义务

1.甲方应负责提供施工场地的道路、水电等施工条件。

2.甲方应协助乙方办理相关施工手续，确保施工顺利进行。

3.甲方应及时向乙方支付合同款项，确保施工进度。

六、乙方责任与义务

1.乙方应确保施工质量符合合同约定及国家相关标准。

2.乙方应按时向甲方提交施工进度报告，确保施工进度符合合同约定。

3.乙方应妥善保管施工场地的设施设备，避免损坏或丢失。如因乙方原因造成损坏或丢失，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、违约责任及赔偿标准

1.甲方如未按时向乙方支付合同款项，应按日向乙方支付逾期付款违约金，标准为合同总造价的万分之五。同时，乙方有权要求甲方立即支付剩余款项或解除合同。

2.乙方如未按时完成施工任务，应按日向甲方支付逾期交付违约金，标准为合同总造价的万分之五。同时，甲方有权要求乙方立即交付剩余部分或解除合同。

3.乙方施工质量不符合合同约定及国家相关标准的，应负责无偿返工并赔偿因此给甲方造成的全部损失。如因返工导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

八、不可抗力及风险分配原则

1.因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解决。如协商不成的，可依法解除合同。不可抗力包括但不限于自然灾害、政府政策调整等不可预见、不可避免且不能克服的客观情况。

2.风险分配原则：甲方承担因自身过错导致的风险损失；乙方承担因自身过错导致的风险损失。因第三方原因导致的风险损失，由双方共同承担。具体风险分配按照合同条款执行。

九、争议解决方式及管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院。如协商不成的，可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

篇2

甲方（委托方）：XXXXXX公司

乙方（施工方）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行绿化土方回填工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：绿化土方回填工程

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：本次回填工程仅限于绿化用土的回填，不包含其他任何形式的土方工程。

4.承包方式：包工包料，乙方负责土方的采购、运输及回填工作。

二、工期与验收

1.工期：本合同签订之日起计算，工期为XX天。如遇不可抗力因素，工期可相应顺延。

2.验收标准：乙方回填的土方应达到甲方指定的标高，且表面平整，无杂物。回填土应符合相关质量标准，并经甲方验收合格。

3.验收方法：甲方将组织专业人员进行验收，验