建设工程勘察设计合同通用版样式8篇.docx

建设工程勘察设计合同通用版样式8篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（发包人）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

电话：[甲方法人电话]

乙方（承包人）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

电话：[乙方法人电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供建设工程勘察设计服务事宜，经友好协商，达成如下合同条款。

一、项目概况及合同目的

本次勘察设计项目位于[项目地点]，涉及工程规模及内容[具体规模及内容]。本合同旨在明确甲乙双方的权利和义务，确保乙方按照甲方要求进行勘察设计工作，确保工程质量和进度。

二、工作内容及范围

乙方应按照甲方的要求，承担以下勘察设计工作：

1.勘察工作：包括但不限于地形勘察、地质勘察等。

2.设计工作：包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等。

三、工作期限及进度安排

本次勘察设计工作总时长为XX个月，自合同签订之日起计算。具体进度安排如下：

1.勘察阶段：自合同签订之日起XX天内完成；

2.设计阶段：勘察完成后XX天内完成初步设计，初步设计确认后XX天内完成施工图设计。

四、费用及支付方式

本次勘察设计的费用总额为人民币XX元（大写：[金额汉字大写]）。支付方式如下：

1.预付款：合同签订后XX天内支付总金额的XX%；

2.进度款：勘察工作完成后支付XX%；设计工作完成后支付剩余款项。

五、质量要求及验收标准

乙方提供的勘察设计成果应符合以下质量要求及验收标准：

1.符合国家和地方现行相关法规和标准；

2.满足甲方的使用功能和安全要求；

3.达到国家或行业规定的勘察设计深度要求。

验收标准按照相关规定执行，验收程序按照国家有关规定进行。验收时乙方应提供完整的勘察设计资料。验收合格后，甲方应出具验收报告。

六、保密条款及知识产权归属

乙方应对本次勘察设计的成果承担保密责任，未经甲方同意，不得泄露或向第三方提供。知识产权归属甲方所有。如因乙方泄露造成甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。

七、违约责任及解决方式

如甲乙双方任意一方违反本合同约定，均应承担违约责任。具体违约责任及解决方式如下：

1.若因乙方原因未能按时完成勘察设计工作，应按照延误天数支付违约金；若延误天数超过约定工期XX天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。

篇2

合同编号：

发包人：

承包人：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的勘察设计事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程设计内容：

二、发包人的义务

1.发包人应向承包人提供必要的现场工作条件。

2.发包人应协助承包人办理工作所需的相关手续。

3.发包人应按时向承包人支付报酬。

三、承包人的义务

1.承包人应按时完成勘察设计工作，并交付相应的成果。

2.承包人应按照合同规定的内容进行勘察设计，确保工作质量。

3.承包人应协助发包人解决勘察设计过程中遇到的问题。

四、合同价款及支付方式

1.本合同的勘察费用为：人民币元整（￥）。设计费用为：人民币元整（￥）。

2.支付方式：银行转账。

3.支付时间：签订合同后支付预付款，预付款为合同总金额的%；剩余款项在竣工验收合格后支付。

五、违约责任

1.如果发包人未按时支付报酬，承包人有权解除合同，并要求发包人承担相应的违约责任。

2.如果承包人未按时完成勘察设计工作，应按照合同规定承担相应的违约责任。

3.因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方应友好协商解决。

六、争议解决方式

1.双方因履行合同发生争议时，应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

2.因本合同产生的任何争议，双方应共同协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

七、合同的生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，双方各执一份。

2.如有未尽事宜，双方可另行签订