标准工程施工合同样式6篇.docx

标准工程施工合同样式6篇

篇1

合同编号：XXXX-XXX-XXXX

甲方（发包方）：XXXX有限公司

地址：XXXX路XXXX号

法定代表人：XXXX

联系方式：XXXX

乙方（承包方）：XXXX建筑公司

地址：XXXX街XXXX号

法定代表人：XXXX

联系方式：XXXX

鉴于甲方需进行某项工程施工，乙方具备相应的施工能力，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下施工合同：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX有限公司施工项目

2.工程地点：XXXX路XXXX号

3.工程内容：包括但不限于基础施工、主体结构施工、装修施工等

4.施工期限：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止

二、合同双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）提供施工所需的场地和资源，确保施工顺利进行；

（2）按照合同约定支付工程款；

（3）监督乙方的施工质量和进度，并提出合理意见。

2.乙方的权利和义务

（1）按照合同约定完成施工任务；

（2）确保施工质量符合国家标准和甲方要求；

（3）遵守施工安全规定，确保施工安全；

（4）及时向甲方报告施工进度和存在的问题。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币XXXX元整（￥XXXX）；

2.甲方需在合同签订后XX日内支付工程款XX%；

3.乙方完成主体结构施工后，甲方需支付工程款至XX%；

4.乙方完成全部施工内容并经甲方验收合格后，甲方需支付剩余工程款。

四、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款，乙方有权停止施工并要求甲方支付逾期利息；

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿因此造成的损失。

五、争议解决

双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效；

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：XXXX有限公司

法定代表人：XXXX

签字日期：XXXX年XX月XX日

乙方（承包方）：XXXX建筑公司

法定代表人：XXXX

签字日期：XXXX年XX月XX日

篇2

发包方：XXX（以下简称甲方）

承包方：XXX（以下简称乙方）

工程名称：XXX

工程地点：XXX

建筑面积：XXX平方米；层数XXX层

承包范围：施工图所示全部内容

承包方式：包工包料

质量等级：合格

工程工期：XXXX年XX月XX日开工，XXXX年XX月XX日竣工，总工期XX天。

付款方式：银行转账

甲方代表：XXX，身份证号：XXX，电话：XXX

乙方代表：XXX，身份证号：XXX，电话：XXX

为了明确双方在施工过程中的权利和义务，经双方协商，签订本合同，具体条款如下：

一、甲方权利和义务

1.负责办理建设施工许可证，保证乙方顺利施工。如因甲方原因造成停工、窝工，甲方应补偿乙方实际损失。

2.甲方应按合同规定支付工程款。若甲方不按时支付工程款，乙方有权停工，工期顺延。造成的一切后果由甲方负责。

3.负责协调各工种之间的配合工作，保证施工顺利进行。

4.负责提供施工所需的水、电等设施。

5.甲方应指定一名代表，负责与乙方的日常协调工作。

6.甲方应积极配合乙方的各项协调工作。如因甲方原因造成工期延误，甲方应承担全部责任。

7.在施工过程中，如甲方提出变更设计或增加工程项目，应立即通知乙方，乙方根据实际情况调整施工计划并通知甲方。

8.在施工过程中，如甲方发现乙方存在施工质量问题或违规操作，甲方有权要求乙方停工整改，并承担相应的经济损失。

9.甲方应协助乙方做好竣工验收工作，确保验收顺利通过。

10.甲方应按照合同约定支付工程款，不得拖欠。如因甲方原因导致工程款未能按时支付，甲方应承担相应的违约责任。

11.甲方应指定专人负责工程质量监督和验收工作，确保工程质量符合设计要求和标准。如因甲方原因导致工程质量问题，甲方应承担相应的责任。

12.甲方应协助乙方处理与第三方之间的协调工作，确保