施工合同纠纷反诉状.docx

施工合同纠纷反诉状

一、案件的根本情况

原告[甲方姓名]：

被告[乙方姓名]：

原告与被告签订了一份施工合同，合同号为[合同号]，合同签订日期为[签订日期]，合同约定施工的地点为[地点]。根据合同约定，被告应当按照约定时间和质量完成施工任务，支付工程款项。

然而，在实施施工过程中，被告延期交付工程，且工程质量存在严重问题。原告屡次致电、书面催促，要求被告按照合同约定履行义务，但被告一直未能履行。

根据上述事实，原告提起此诉，请法院依法判决被告履行施工合同，并支付违约金及赔偿损失。

二、诉讼请求

原告请求法院判决被告：

按照合同约定履行施工任务，履行完工时间，重新进行工程质量验收；

支付原告违约金，违约金数额为合同总额的[违约金比例]%；

赔偿原告由于被告违约行为造成的损失，损失金额为[损失金额]，包括工程延期造成的利益损失、律师费用等；

承担本案的诉讼费用。

三、事实和理由

根据施工合同，被告应按照约定时间和质量完成施工任务，但被告未能按期交付工程，且工程质量存在严重问题。

原告屡次追讨但被告一直未能履行合同义务，属于严重违约行为。

被告的违约行为造成了原告的经济损失，现根据相关法律规定，请求法院判决被告赔偿原告的损失。

四、证据列表

原告在此次诉讼中提交以下证据：

施工合同及其附件；

原告与被告之间的书面催促函件；

原告与被告之间的通话记录；

其他相关证据。

五、诉讼费用和负担

原告请求法院判决被告承担本案的诉讼费用。

六、法律依据

中华人民共和国合同法第[第几条]条：关于履行合同义务的规定；

中华人民共和国合同法第[第几条]条：关于违约责任的规定；

中华人民共和国民事诉讼法第[第几条]条：关于诉讼请求的规定。

七、代理人意见

本案的代理人认为，根据相关法律规定以及提交的证据，原告的诉讼请求应当得到法院的支持和保护。

八、其他事项

本案现已提起诉讼，并已缴纳案件受理费用。请法院依法审理本案，并判决被告履行合同、赔偿损失。特此状告！

原告：

代理人：

日期：YYYY年MM月DD日