湖北省建设工程施工合同()6篇.docx

湖北省建设工程施工合同()6篇

篇1

发包方（甲方）：湖北某某建设集团有限公司

承包方（乙方）：湖北某某建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：湖北某某建设集团有限公司办公楼

2.工程地点：湖北省武汉市某某区某某街某某号

3.工程规模：建筑面积约2000平方米

4.工程内容：办公楼设计、施工及装修

第二条承包方式

1.本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购施工所需的全部材料。

2.乙方应按照设计要求和国家规定的施工技术规范、质量标准及设计要求，安全、文明施工，确保工程质量。

第三条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天，自合同签订之日起计。

2.乙方应在合同总工期内完成全部工程的施工任务。如因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时向甲方提交书面报告，说明延期原因及预计延期时间，甲方将根据具体情况决定延期时间。

第四条工程质量

1.乙方应确保施工质量符合设计要求和国家规定的质量标准。

2.在施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督，如发现问题，乙方应及时进行整改。

3.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方将组织专业人员对工程质量进行验收。如验收不合格，乙方应负责返修并承担由此造成的全部损失。

第五条工程价款与支付方式

1.本工程合同总价为人民币XX元整（大写：XX元整）。该价款已包括设计、施工及装修的全部费用。

2.甲方应在合同签订后XX天内向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。预付款从应付合同款中扣除。

3.乙方应在收到预付款后XX天内向甲方提供发票，并凭发票向甲方申请支付进度款。甲方在收到发票后XX天内向乙方支付进度款。进度款支付比例为合同总价的XX%。

4.工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提供结算报告和结算资料。甲方在收到结算报告和结算资料后XX天内完成结算审核工作。结算审核完成后，甲方应向乙方支付结算款。结算款支付比例为合同总价的XX%。

5.乙方在收到结算款后XX天内向甲方提供工程保修单。保修期为XX年，自工程竣工验收合格之日起计。保修期满后，甲方应向乙方返还保修金。保修金比例为合同总价的XX%。

第六条违约责任

1.若因乙方的过错导致工程质量不符合设计要求或国家标准，乙方应承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。同时，乙方应在甲方要求的合理期限内进行整改并达到验收标准。

2.若因乙方的过错导致工期延误，乙方应承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。违约金比例为合同总价的XX%。若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

3.若甲方未按照合同约定向乙方支付款项，甲方应承担违约责任并赔偿由此给乙方造成的全部损失。违约金比例为未付款项的XX%。若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应承担相应的赔偿责任。

4.若因不可抗力因素导致双方无法履行合同义务的，双方应友好协商解决相关事宜。如协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼或仲裁机构申请仲裁解决争议。

第七条争议解决方式

1.本合同的解释权归甲方所有。如有任何争议或纠纷，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼或仲裁机构申请仲裁解决争议。仲裁地点为武汉市某某区仲裁委员会。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的部分。如因争议导致合同无法继续履行的，双方应友好协商解除合同事宜并签订解除协议。如协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼或仲裁机构申请仲裁解决争议。仲裁地点为武汉市某某区仲裁委员会。

篇2

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX

甲方（发包方）：XXXXXX公司

地址：XXXXXX

法定代表人：XXXXXX

联系电话：XXXXXX

乙方（承包方）：XXXXXX公司

地址：XXXXXX

法定代表人：XXXXXX

联系电话：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：XXXXXX

4.工程造价：XXXXXX

5.工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

6.