建设工程勘察设计测量合同6篇.docx

建设工程勘察设计测量合同6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包人）：[甲方名称]

乙方（承包人）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就建设工程勘察设计测量事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程内容：[工程内容]

二、勘察设计测量范围及内容

1.乙方负责完成本合同约定的建设工程的地质勘察、工程设计及测量工作。具体内容包括但不限于以下几个方面：

（1）地质勘察：乙方需进行工程场地内的地质勘察，包括地层结构、岩土工程特性、水文地质条件等方面的调查与分析。

（2）工程设计：乙方需根据地质勘察结果进行工程设计，包括方案构思、施工图设计、机电及自动化设计等内容。

（3）测量工作：乙方需进行工程所需的各类测量工作，包括地形测量、工程测量、水下地形测量等。

三、合同工期

1.本合同工期为[合同工期]天，自合同签订之日起开始计算。

2.乙方应在合同工期内完成全部工作，并达到合同约定的质量标准。如遇不可抗力因素导致无法按时完成，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决。

四、质量标准及要求

1.乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行设计工作。

2.工程质量应达到国家或行业标准的优良水平。具体指标按照合同条款中的约定执行。

3.甲方有权对工程质量进行监督与检查，并提出改进意见。乙方应积极配合并改进。

五、合同价款及支付方式

1.本合同价款为人民币[合同价款]元整。该价款包括勘察设计测量的全部费用。

2.甲方应在合同签订后[支付时间]内，向乙方支付全部合同价款。具体支付方式按照合同条款中的约定执行。

3.乙方在收到甲方支付的合同价款后，应按规定向甲方出具合法有效的发票。

六、违约责任及赔偿

1.甲方若未按合同约定时间向乙方支付合同价款，则自逾期之日起，每日需向乙方支付合同价款[违约金比例]的违约金。若逾期超过[逾期天数]天，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此造成的全部损失。

2.乙方若未按合同约定完成勘察设计测量工作，则自逾期之日起，每日需向甲方支付合同价款[违约金比例]的违约金。若逾期超过[逾期天数]天，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

3.因一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿守约方的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。

七、争议解决及法律适用

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

八、合同的生效、变更与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。

2.未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或终止合同。如需变更或终止合同，应提前[提前天数]天书面通知对方，并协商达成新的协议后再行执行。若协商不成，则原合同继续履行至合同期满或经法院判决终止。

3.合同期满或提前终止后，乙方应在合同期满或终止之日起[清理时间]天内清理现场并移交相关资料给甲方。甲方应在合同期满或终止之日起[支付时间]天内支付乙方剩余款项（如有）。

九、其他约定事项

1.乙方在本合同履行过程中所使用的知识产权归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同内容泄露给第三方或将相关资料用于其他用途。否则，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任并赔偿因此造成的全部损失。

2.甲方有权对乙方的履约情况进行监督与检查。若发现乙方存在违约行为或服务质量不符合合同约定时，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并赔偿因此造成的全部损失。同时，甲方有权要求乙方在合理期限内改正违约行为并恢复履约能力；若改正后仍不符合合同约定时，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包人）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承包人）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计测量事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX。

2.工程地点：XXXX。

3.工程规