房建泥工班组劳务分包合同5篇.docx

房建泥工班组劳务分包合同5篇

篇1

发包方（甲方）：XXX，地址：XXX，联系方式：XXX。

承包方（乙方）：XXX，地址：XXX，联系方式：XXX。

鉴于甲方需要完成一项房屋建设工程，其中泥工班组的劳务需要分包给专业的施工队伍，乙方具备相关的施工经验和资质，双方经过友好协商，达成以下劳务分包合同：

一、工程概况

1.工程名称：XXX。

2.工程地点：XXX。

3.工程内容：房屋建设中的泥工班组劳务。

二、劳务分包内容

1.乙方负责提供施工所需的全部泥工班组劳务，包括但不限于砖瓦工、抹灰工、地面找平工等。

2.乙方应确保施工队伍的资质和技能水平，能够满足甲方的施工需求。

3.乙方需按照甲方的施工进度安排，按时进场施工，并确保施工质量符合甲方要求。

三、合同工期

1.本合同工期为XX天，自合同签订之日起计。

2.乙方应在合同签订后XX天内进场施工，并确保在合同工期内完成全部施工任务。

3.如因甲方原因造成施工延误，乙方有权要求甲方支付相应的施工费用。

四、施工费用及支付方式

1.本工程的泥工班组劳务费用为每平方米XX元，具体费用根据房屋面积计算。

2.甲方应在合同签订后XX天内向乙方支付XX%的施工预付款，剩余款项在竣工验收后XX天内支付完毕。

3.乙方在收到施工预付款后，应确保按时进场施工，并按时完成施工任务。

五、施工质量及验收标准

1.乙方应确保施工质量符合甲方要求，并严格按照国家相关施工规范进行施工。

2.甲方应在竣工验收时对施工质量进行验收，如施工质量不符合要求，乙方应负责返工并承担全部费用。

3.甲方应在竣工验收后XX天内向乙方出具验收报告，如验收报告不合格，乙方应负责整改并承担全部费用。

六、违约责任及赔偿标准

1.如因乙方原因造成施工延误或施工质量不符合要求，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2.如因甲方原因造成施工延误或施工质量不符合要求，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

3.双方应严格遵守本合同的约定，如一方违约，违约方应赔偿另一方因此造成的损失。

七、争议解决方式及管辖法院

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为合同签订地的人民法院。

3.在争议解决过程中，双方应继续履行本合同的其他约定。

八、合同生效时间及终止条件

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同生效后，双方应认真履行本合同的约定，不得随意变更或解除；如需变更或解除，应经过双方协商一致后书面变更或解除。

3.本合同在双方完成全部施工任务并验收合格后终止。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就班组劳务分包事宜，经协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

二、承包范围及方式

1.承包范围：

2.承包方式：

三、合同工期

1.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。据实计算。

四、工程质量及验收标准

1.乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸、技术交底及验收规范施工。

2.乙方必须接受甲方代表的监督检查，并积极配合甲方做好质量检查工作。

3.工程质量必须达到设计要求及验收标准。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：据实计算。

2.支付方式：银行转账。

六、甲方责任与义务

1.甲方负责提供设计图纸、技术交底及验收规范。

2.甲方负责提供施工所需的材料、设备。

3.甲方负责协调施工过程中的相关问题。

4.甲方负责按照合同约定支付劳务分包费用。

七、乙方责任与义务

1.乙方必须按照合同约定组织施工，确保工期和质量符合要求。

2.乙方必须接受甲方代表的监督检查，并积极配合甲方做好质量检查工作。

3.乙方必须确保施工场地的环境卫生和安全。

4.乙方必须按照规定提供施工人员名单及相关证件。

八、违约责任及赔偿标准

篇3

甲方：XXXXXX公司

乙方：XXXXXX班组

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，达成如下合同条款，以便双方共同遵守：

一、工程概况

1.