分包工程三方合同范本_[全文]8篇.docx

分包工程三方合同范本_[全文]8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

丙方（分包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方与乙方签订的《建设工程施工合同》中的分包工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元（大写：_________元整）

2.支付方式：银行转账

3.支付节点：根据工程进度及验收情况分期支付

四、工程质量及验收标准

1.工程质量：符合《建设工程施工质量验收规范》及相关标准

2.验收标准：按照合同条款及甲方要求执行

3.验收时间：工程竣工后14天内完成验收工作

4.验收方式：现场验收并签署验收报告

五、合同权利义务

1.甲方权利义务：甲方有权监督乙方和丙方的施工过程，确保工程质量符合要求；甲方有义务按照合同约定支付工程款项。

2.乙方权利义务：乙方有权获取工程款项；乙方有义务确保工程施工质量符合要求，按时完成施工任务。

3.丙方权利义务：丙方有权获取分包工程的款项；丙方有义务按照合同约定完成分包工程的施工任务，确保工程质量符合要求。

六、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约：甲方未按照合同约定支付工程款项的，应自逾期之日起按照中国人民银行同期贷款利率支付利息；甲方因违约造成乙方和丙方损失的，应承担赔偿责任。

2.乙方违约：乙方未按照合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失；乙方因违约造成丙方损失的，应承担赔偿责任。

3.丙方违约：丙方未按照合同约定完成分包工程施工任务的，应承担违约责任，并赔偿甲方和乙方因此造成的损失。

七、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：协商、调解、诉讼或仲裁。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力，一方不履行裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

2.管辖法院：根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关司法解释的规定，本合同的管辖法院为_________人民法院。如双方另有约定，则按约定执行。

3.法律适用：本合同的法律适用为中华人民共和国法律、行政法规及地方性法规。如双方另有约定，则按约定执行。

八、合同生效条件及生效时间

1.合同生效条件：甲乙丙三方签字或盖章后生效。如合同中有特别约定生效条件的，则特别约定生效条件满足后生效。

2.合同生效时间：自合同生效条件满足之日起生效。如合同中有特别约定生效时间的，则特别约定生效时间起生效。

篇2

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：XXXXXX，以下简称甲方。

乙方（承包方）：XXXXXX，以下简称乙方。

丙方（分包方）：______，以下简称丙方。

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将部分工程分包给丙方，并由乙方承包该工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：______。

2.工程地点：______。

3.工程内容：______。

二、分包工程内容

1.分包工程名称：______。

2.分包工程地点：______。

3.分包工程内容：______。

三、合同工期

1.工程开工日期：______年______月______日。

2.工程竣工日期：______年______月______日。

四、工程造价及支付方式

1.工程总造价：______元（大写：______元整）。

2.支付方式：银行转账。

3.付款时间：合同签订后，甲方应支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的______%作为尾款。

五、工程质量及验收标准

1.工程质量应符合《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定。

2.验收标准应按《建设工程质量管理条例》及相关规定执行。

六、违约责任及争议解决方式