电梯安装劳务分包合同8篇.docx

电梯安装劳务分包合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将电梯安装劳务分包给乙方达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.电梯数量：_________

4.安装范围：_________

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于以下内容：

（1）电梯安装所需的所有材料；

（2）电梯安装所需的全部劳务；

（3）电梯安装过程中的所有设备使用费；

（4）电梯安装过程中的所有其他费用。

2.甲方负责提供电梯设备，并承担设备的运输、装卸费用。

三、合同价款及支付方式

1.本工程的合同价款为人民币_________元整（￥_________），该价款为固定价款，不因任何因素而调整。

2.乙方在本合同签订后7个工作日内向甲方提交合同总金额的10%作为履约保证金，甲方在收到履约保证金后向乙方出具收据。

3.甲方在乙方完成电梯安装并经相关部门验收合格后，向乙方支付合同价款的90%。

4.乙方在收到合同价款后，应当向甲方出具正式的发票。

四、工期及进度要求

1.乙方应当在合同签订后尽快进场施工，工期为_________天。

2.乙方应当严格按照甲方的施工进度要求施工，确保工期按时完成。

3.如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、质量保证及验收标准

1.乙方应当确保所承包的电梯安装工程质量符合相关标准，并承担因质量问题导致的全部责任。

2.甲方在收到乙方提交的验收申请后，应当在7个工作日内组织相关部门进行验收。

3.验收标准为《电梯工程施工及质量验收规范》GB50096-2024。

4.如验收不合格，乙方应当无条件进行返工或者整改，并承担因返工或者整改产生的全部费用。

六、安全施工及文明施工要求

1.乙方应当严格遵守安全施工及文明施工的相关规定，确保施工过程中人员和设备的安全。

2.乙方应当对施工区域进行封闭管理，防止非施工人员进入施工区域。

3.乙方应当定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。

4.如因乙方原因造成安全事故或者文明施工问题，乙方应当承担全部责任。

七、违约责任及赔偿标准

1.如因甲方原因造成工期延误或者合同价款未按时支付，甲方应当向乙方支付相应的违约金。违约金按照合同价款的1%计算。

2.如因乙方原因造成工期延误或者质量问题，乙方应当向甲方支付相应的违约金。违约金按照合同价款的1%计算。同时，乙方还应当承担因工期延误或者质量问题导致的全部损失。

3.如一方违约导致另一方遭受损失，违约方应当赔偿因此造成的全部损失。包括但不限于直接损失和间接损失。

八、争议解决方式及管辖法院

1.如双方在本合同的履行过程中发生争议，应当首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应当继续履行本合同中未涉及争议的部分。如争议影响到了合同的正常履行，双方应当积极协商解决，确保合同的顺利实施。

3.判决或者裁定生效之后，一方拒绝履行的，另一方可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定向人民法院申请强制执行。

篇2

甲方（发包方）：XXXX公司

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

乙方（承包方）：XXXX公司

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

鉴于甲方需对电梯进行安装，乙方具备电梯安装资质和能力，双方经友好协商，达成如下劳务分包合同：

一、合同双方的权利和义务

1.甲方权利和义务

1.1甲方应向乙方提供施工所需的电梯设备及相关资料，确保设备的完好性和安全性。

1.2甲方应协助乙方办理相关施工手续，确保施工的合法性和顺利进行。

1.3甲方应按照合同约定支付乙方的劳务费用，确保费用的及时性和准确性。

2.乙方的权利和义务

2.1乙方应具备电梯安装的资质和能力，确保施工的专业性和质量。

2.2乙方应按照甲方的要求，按时完成电梯的安装工作，确保施工的进度和效率。

2.3乙方应确保施工过程中的安全，避免发生任何安全事故。

二、合同双方的权利和责任

3.甲