门窗工程承包合同[共]2024年通用.docxVIP

门窗工程承包合同[共]2024年通用

本合同目录一览

1.合同当事人信息

1.1承包方信息

1.2业主方信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.合同标的

3.1门窗材料及规格

3.2门窗安装要求

4.合同工期

4.1工期计算方式

4.2工期延误责任

5.工程质量要求

5.1材料质量标准

5.2工程施工质量标准

6.付款方式

6.1预付款

6.2进度款

6.3结算款

6.4保修金

7.工程验收

7.1验收标准

7.2验收程序

7.3验收争议处理

8.保修责任

8.1保修期限

8.2保修范围

8.3保修责任

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

11.合同解除

11.1解除条件

11.2解除程序

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.其他约定事项

13.1不可抗力

13.2法律法规变更

13.3合同附件

14.合同附件清单

第一部分：合同如下：

1.合同当事人信息

1.1承包方信息

1.1.1承包方全称：________

1.1.2承包方地址：________

1.1.3承包方联系人：________

1.1.4联系电话：________

1.2业主方信息

1.2.1业主方全称：________

1.2.2业主方地址：________

1.2.3业主方联系人：________

1.2.4联系电话：________

2.工程概况

2.1工程名称：________

2.2工程地点：________

2.3工程规模：________

2.4工程内容：

2.4.1门窗类型：________

2.4.2门窗数量：________

2.4.3门窗材质：________

3.合同标的

3.1门窗材料及规格：

3.1.1门窗框材料：________

3.1.2门窗扇材料：________

3.1.3门窗玻璃：________

3.2门窗安装要求：

3.2.1安装标准：________

3.2.2安装时间：________

3.2.3安装质量要求：________

4.合同工期

4.1工期计算方式：按日历天数计算

4.2工期延误责任：

4.2.1因承包方原因导致工期延误：________

4.2.2因业主方原因导致工期延误：________

5.工程质量要求

5.1材料质量标准：

5.1.1门窗材料必须符合国家标准或行业标准

5.1.2门窗材料质量合格证明文件齐全

5.2工程施工质量标准：

5.2.1施工过程必须符合施工规范

5.2.2工程验收合格标准：________

6.付款方式

6.1预付款：合同签订后________个工作日内支付合同总价的________%

6.2进度款：按工程进度支付，每完成________%工程量支付一次

6.3结算款：工程验收合格后________个工作日内支付合同总价的________%

6.4保修金：合同总价的________%作为保修金，保修期满后无质量问题退还

7.工程验收

7.1验收标准：

7.1.1门窗安装牢固，无松动、变形、损坏

7.1.2门窗开启灵活，关闭严密，无漏气、漏水现象

7.2验收程序：

7.2.1业主方、承包方共同进行验收

7.2.2验收合格后填写验收报告

7.2.3验收不合格，承包方应在________个工作日内整改，重新验收

8.保修责任

8.1保修期限：自工程验收合格之日起________年

8.2保修范围：

8.2.1门窗主体结构、材料及安装质量问题

8.2.2门窗的开启、关闭功能异常

8.2.3门窗的密封性能问题

8.3保修责任：

8.3.1承包方在保修期内负责修复或更换出现问题的门窗部件

8.3.2保修期内因承包方原因导致的门窗损坏，承包方应承担全部责任

9.违约责任

9.1违约情形：

9.1.1承包方未按合同约定完成工程

9.1.2承包方提供的材料不符合合同约定

9.1.3业主方未按合同约定支付款项

9.2违约责任：

9.2.1承包方未按时完成工程，每延误一天，应支付合同总价的________%作为违约金

9.2.2承包方提供的材料不符合要求，由承包方负责更换或赔偿损失

9.2.3业主方未按时支付款项，每延误一天，应支付应付款项的________%作为滞纳金

10.争议解决

10.1争议解决方式：

10.1.1双方应友好协商解决争议

10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提