最新绿化工程承包合同范本(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

最新绿化工程承包合同范本(2024版)

本合同目录一览

1.合同当事人信息

1.1承包方信息

1.2业主方信息

1.3监理方信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程内容

2.4工程规模

2.5工程进度计划

3.合同价款及支付方式

3.1合同价款

3.2支付方式

3.3付款时间节点

4.工程质量要求

4.1质量标准

4.2质量检验

4.3质量纠纷处理

5.工程工期及延误责任

5.1工程工期

5.2工期延误责任

5.3延期违约金

6.施工安全及环境保护

6.1施工安全责任

6.2安全事故处理

6.3环境保护要求

7.材料设备供应

7.1材料设备质量要求

7.2材料设备供应责任

7.3材料设备验收

8.设计变更及工程洽商

8.1设计变更程序

8.2工程洽商程序

8.3设计变更及工程洽商费用

9.工程验收及保修

9.1工程验收标准

9.2工程验收程序

9.3工程保修期及保修责任

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约金计算

11.争议解决方式

11.1争议解决途径

11.2争议解决方式

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

12.3合同解除后果

13.合同生效及终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

13.3合同终止程序

14.其他约定事项

14.1不可抗力条款

14.2通知方式

14.3合同份数及效力

第一部分：合同如下：

第一条合同当事人信息

1.1承包方信息

承包方名称：________

注册地址：________

法定代表人：________

联系电话：________

1.2业主方信息

业主方名称：________

注册地址：________

法定代表人：________

联系电话：________

1.3监理方信息

监理方名称：________

注册地址：________

法定代表人：________

联系电话：________

第二条工程概况

2.1工程名称：________绿化工程

2.2工程地点：________

2.3工程内容：包括但不限于种植、浇水、修剪、施肥、病虫害防治等

2.4工程规模：________平方米

2.5工程进度计划：详见附件一《工程进度计划表》

第三条合同价款及支付方式

3.1合同价款：人民币________元整

3.2支付方式：

（1）合同签订后，业主方支付承包方合同价款的________%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点时，业主方支付承包方相应进度款的________%；

（3）工程竣工验收合格后，业主方支付承包方合同价款的________%；

（4）保修期满后，业主方支付承包方合同价款的________%。

3.3付款时间节点：详见附件二《付款时间节点表》

第四条工程质量要求

4.1质量标准：符合国家及地方相关质量标准要求，详见附件三《工程质量标准》

4.2质量检验：承包方应按合同约定进行自检，监理方应进行抽检，业主方有权进行验收

4.3质量纠纷处理：如出现质量纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼

第五条工程工期及延误责任

5.1工程工期：自合同签订之日起________个月

5.2工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应责任，并支付每日________元的工期延误违约金

5.3延期违约金：如工期延误超过合同约定工期，承包方应支付业主方合同总价款的________%作为违约金

第六条施工安全及环境保护

6.1施工安全责任：承包方应遵守国家及地方有关安全生产法律法规，确保施工安全

6.2安全事故处理：发生安全事故，承包方应立即采取措施，并按照国家及地方相关规定进行报告和处理

6.3环境保护要求：承包方应遵守国家及地方有关环境保护法律法规，采取措施保护施工现场及周围环境

第七条材料设备供应

7.1材料设备质量要求：材料设备应符合合同约定质量标准，详见附件四《材料设备质量要求》

7.2材料设备供应责任：承包方负责材料设备的采购、运输、验收等工作

7.3材料设备验收：承包方应在材料设备进场后________日内完成验收，并将验收结果报监理方及业主方备案

第八条设计变更及工程洽商

8.1设计变更程序

（1）设计变更需经监理方、业主方和承包方共同确认；

（2