园林绿化工程总包合同2024年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

园林绿化工程总包合同2024年通用

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同甲方信息

1.2合同乙方信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.工程内容

3.1设计要求

3.2施工要求

3.3竣工验收要求

4.工程进度计划

4.1施工工期

4.2工程分期

4.3进度调整

5.工程价款及支付方式

5.1工程总价

5.2分阶段支付

5.3付款条件

5.4逾期付款处理

6.甲方责任和义务

6.1提供资料

6.2配合施工

6.3施工场地管理

7.乙方责任和义务

7.1完成施工

7.2质量保证

7.3施工安全管理

7.4保修服务

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决期限

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

9.3违约金

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3解除后果

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同生效日期

11.3合同终止条件

11.4合同终止日期

12.其他约定事项

12.1合同附件

12.2合同变更

12.3合同解释

13.合同签署

13.1签署时间

13.2签署地点

13.3签署人员

14.合同附件

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同甲方信息

甲方名称：_________

甲方法定代表人：_________

甲方地址：_________

甲方联系电话：_________

1.2合同乙方信息

乙方名称：_________

乙方法定代表人：_________

乙方地址：_________

乙方联系电话：_________

2.工程概况

2.1工程名称

园林绿化工程总包项目

2.2工程地点

_________市_________区_________路_________号

2.3工程规模

总面积：_________平方米

2.4工程类型

景观绿化工程

3.工程内容

3.1设计要求

绿化布局设计

植物配置设计

水景设计

园路及铺装设计

照明及音响设计

园林小品设计

3.2施工要求

工程质量：符合国家标准及行业标准

施工安全：遵守安全生产法规

3.3竣工验收要求

工程完工后，需经甲方验收合格后方可投入使用，验收标准如下：

植物生长状况良好

工程质量符合设计要求

安全设施完善

环保要求达标

4.工程进度计划

4.1施工工期

总工期：_________个月

4.2工程分期

设计阶段：_________个月

施工阶段：_________个月

4.3进度调整

如因不可抗力或其他原因导致工程进度延误，双方应协商一致调整工期，并相应调整付款进度。

5.工程价款及支付方式

5.1工程总价

_________万元人民币

5.2分阶段支付

设计费：_________万元，于设计合同签订后支付

材料费：_________万元，于材料采购后支付

施工费：_________万元，按施工进度分阶段支付

5.3付款条件

甲方应在乙方提交的付款申请及相关证明文件齐全后，按约定的付款进度支付工程款。

5.4逾期付款处理

如甲方逾期付款，应向乙方支付_____%的逾期付款违约金。

6.甲方责任和义务

6.1提供资料

场地使用证明

设计要求

相关审批文件

6.2配合施工

甲方应确保乙方施工期间，场地内无其他施工干扰，并配合乙方进行施工协调。

6.3施工场地管理

甲方负责施工场地的安全、环境卫生管理，确保乙方施工环境符合要求。

8.争议解决

8.1争议解决方式

双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构

如双方同意仲裁，争议应提交至_________仲裁委员会仲裁。

8.3争议解决期限

自争议发生之日起____个月内向争议解决机构提出。

9.违约责任

9.1违约情形

乙方未按约定时间完成工程

乙方施工质量不符合约定标准

甲方未按约定支付工程款

任何一方未履行合同约定的其他义务

9.2违约责任

违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：

向守约方支付违约金

承担因违约造成的损失赔偿

采取补救措施

9.3违约金

违约金的具体数额根据违约情况在合同中约定。

10.合同解除

10