小型工程合同简单版范本5篇.docx

小型工程合同简单版范本5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方的小型工程承包给乙方施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.工期顺延：如遇下列情况，工期相应顺延：

（1）因不可抗力（如台风、暴雨等）导致工程无法继续进行；

（2）因甲方原因（如设计变更、增加工程量等）导致工程无法按原计划进行；

（3）因乙方原因（如施工设备故障、人员不足等）导致工程无法按原计划进行。

三、工程质量及验收

1.乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.工程竣工后，乙方应提交完整的验收资料，包括工程日志、验收记录等。

3.甲方应在收到验收资料后及时进行验收，并出具验收报告。如验收不合格，甲方应提出整改意见，乙方应按要求进行整改并重新提交验收资料。

四、工程价款及支付方式

1.工程价款：_________元。

2.支付方式：甲方应在工程竣工验收合格后向乙方支付工程价款。具体支付时间为：_________年_________月_________日。甲方应通过银行转账方式向乙方支付工程价款，具体账户信息如下：_________银行，账号：_________，户名：_________。

五、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程价款，乙方有权要求甲方按照未支付价款每日万分之五的标准支付违约金。同时，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此造成的损失。

2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方按照未完成工程量价款每日万分之五的标准支付违约金。同时，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.其他违约责任及赔偿标准按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。

六、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守诚实信用原则，积极配合法院查明事实真相并依法判决。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为_________人民法院。如甲方或乙方的住所发生变化，应及时通知对方并变更管辖法院。

七、合同生效时间及份数

1.合同生效时间：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同有效期为_________年，自合同签订之日起计算。合同到期后如需续签，双方应提前商议并签订书面协议。

2.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。每份合同具有同等法律效力。如双方需要办理备案或公证手续，应提供相应数量的合同副本。

八、其他约定事项

1.保密条款：甲乙双方在履行合同过程中获知的对方商业秘密和技术资料，应予以保密并不得向第三方泄露。保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年止。

2.不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方应及时沟通并协商解决方案。如协商不成的，任何一方均可解除本合同并无需承担违约责任。但应及时通知对方并提供相关证明材料以便对方进行后续处理。

篇2

发包方（甲方）：__________

承包方（乙方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程承包方式：__________

4.工程范围和内容：__________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为______天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期为______年______月______日，计划完工日期为______年______月______日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；

（3）因甲方逾期支付工程款而导致的；