- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
石材劳务分包合同7篇
篇1
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本石材劳务分包事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程内容:
4.工程造价:
二、劳务分包方式
1.本工程采用劳务分包方式,乙方按甲方提供的施工图纸和技术要求,完成本合同约定的全部施工内容。
2.乙方应根据工程需要,配备足够的施工人员和设备,确保施工进度和质量。
3.乙方应遵守施工现场的安全、环保等规定,采取有效措施保护施工现场的环境卫生和安全。
三、合同工期
1.本合同工期为XX天,自合同签订之日起计。
2.乙方应按甲方要求的施工进度进行,确保工期按时完成。如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准
1.乙方施工工程质量应符合《中华人民共和国建筑法》及相关的质量标准和规范。
2.甲方有权对施工质量进行监督,对不符合质量标准的施工部分,甲方有权要求乙方返工或整改。
3.工程质量未达到合同约定标准的,乙方应承担相应的违约责任。
五、付款与结算
1.甲方应按合同约定向乙方支付劳务费用。具体支付方式和时间如下:
(1)合同签订后,甲方应支付乙方合同总金额的XX%作为预付款;
(2)施工进度过半时,甲方应支付乙方合同总金额的XX%;
(3)工程竣工验收合格后,甲方应支付乙方剩余的劳务费用。
2.乙方应在合同签订时向甲方提供正规的税务发票和收据。
3.甲方在支付劳务费用时,有权对乙方的发票和收据进行核实。如乙方提供虚假发票或收据,甲方有权拒绝支付劳务费用,并要求乙方承担相应的违约责任。
六、违约责任
1.乙方施工质量未达到合同约定标准的,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
2.乙方工期延误的,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
3.乙方提供虚假发票或收据的,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
4.甲方未按照合同约定支付劳务费用的,甲方应承担相应的违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。
5.因不可抗力因素导致合同无法履行的,双方应协商解决。如协商不成的,任何一方均可解除合同,并不承担违约责任。但应赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决方式
1.本合同在履行过程中发生争议时,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,双方应继续履行本合同未涉争议的部分。
2.双方同意通过仲裁解决争议的,应明确约定仲裁机构及仲裁规则等信息。仲裁裁决具有法律约束力,双方应履行裁决结果。如一方不履行裁决结果的,另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。但仲裁裁决有错误的除外。
3.本合同争议解决方式中未涉及的争议事项,按照相关法律法规的规定处理。法律法规没有规定的,依照公平原则处理。如协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议事项。在诉讼过程中双方应继续履行本合同未涉争议的部分内容并不得擅自变更或者解除本合同及其附件、补充协议等相关约定内容;如需变更或者解除本合同及其附件、补充协议等相关约定内容的应当取得对方书面同意并由双方协商一致后办理相关变更或者解除本合同及其附件、补充协议等相关约定内容的手续;否则将依法承担相应的法律责任并赔偿对方因此造成的损失”。
篇2
甲方(用工单位):XXXX装饰工程有限公司
地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号
法定代表人:XXXX
联系方式:XXXX
乙方(承包单位):XXXX石材有限公司
地址:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号
法定代表人:XXXX
联系方式:XXXX
鉴于甲方需要将其石材装饰工程分包给乙方,乙方愿意接受该分包工程,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:XXXX装饰工程有限公司石材装饰工程
2.工程地点:XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号
3.工程内容:石材装饰工程的劳务分包
4.承包范围:具体范围详见附件一《石材装饰工程分包范围表》
5.承包方式:包工不包料,即乙方负责石材装饰工程的劳务部分,甲方负责提供石材等材料。
6.工期:自本合同签订之日起计算,具
文档评论(0)