- 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第PAGE页共NUMPAGES页
建设工程承包合同范本(2024版)
合同目录
第一章:总则
1.1合同目的
1.2合同适用范围
1.3法律依据
第二章:合同主体
2.1甲方(发包方)资质
2.2乙方(承包方)资质
2.3双方权利与义务
第三章:工程概况
3.1工程名称及地点
3.2工程规模与内容
3.3工程质量标准
第四章:合同价款与支付
4.1合同价款
4.2预付款项
4.3进度款支付
4.4竣工结算
第五章:工程进度与工期
5.1工程进度计划
5.2工期要求
5.3工期延误处理
第六章:工程质量与验收
6.1质量要求
6.2施工过程监督
6.3竣工验收
第七章:安全生产与环境保护
7.1安全生产责任
7.2环境保护措施
7.3事故处理
第八章:合同变更与解除
8.1变更条件
8.2变更程序
8.3合同解除
第九章:违约责任
9.1违约情形
9.2违约责任
9.3赔偿范围
第十章:争议解决
10.1争议解决方式
10.2仲裁与诉讼
第十一章:附则
11.1合同生效条件
11.2合同解释
11.3其他约定
第十二章:签字栏
12.1甲方签字
12.2乙方签字
12.3签订时间
12.4签订地点
合同编号______
第一章:总则
1.1合同目的
本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。
1.2合同适用范围
本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程项目。
1.3法律依据
本合同的签订、履行、变更、解除和争议解决等均适用中华人民共和国相关法律法规。
第二章:合同主体
2.1甲方(发包方)资质
甲方应具备合法的发包资格,并提供相应的资质证明。
2.2乙方(承包方)资质
乙方应具备承接本工程所需的资质,并提供相应的资质证明。
2.3双方权利与义务
2.3.1甲方权利与义务
甲方有权监督工程进度和质量,并按合同约定支付工程款项。
2.3.2乙方权利与义务
乙方有权按合同约定收取工程款项,并负责工程的施工、管理和质量。
第三章:工程概况
3.1工程名称及地点
工程名称:,地点:。
3.2工程规模与内容
工程规模:,内容包括但不限于:。
3.3工程质量标准
工程质量应符合国家及行业标准,具体标准为:______。
第四章:合同价款与支付
4.1合同价款
合同总价为人民币(大写):元整(¥)。
4.2预付款项
甲方应在合同签订后______个工作日内支付乙方预付款,金额为合同总价的______%。
4.3进度款支付
乙方完成工程进度的______%后,甲方应支付相应比例的进度款。
4.4竣工结算
工程竣工验收合格后,甲方应在______个工作日内完成结算,并支付剩余款项。
第五章:工程进度与工期
5.1工程进度计划
乙方应根据甲方要求,制定详细的工程进度计划,并经甲方确认。
5.2工期要求
工程总工期为______天,自开工之日起计算。
5.3工期延误处理
若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的责任;若因甲方原因导致工期延误,工期相应顺延。
第六章:工程质量与验收
6.1质量要求
乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量。
6.2施工过程监督
甲方有权对施工过程进行监督,并提出整改意见。
6.3竣工验收
工程竣工后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在收到申请后______个工作日内组织验收。
第七章:安全生产与环境保护
7.1安全生产责任
乙方应严格遵守安全生产法规,确保施工安全。
7.2环境保护措施
乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响。
7.3事故处理
若发生安全事故,乙方应立即采取措施,并按相关规定报告和处理。
第八章:合同变更与解除
8.1变更条件
合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更。
8.2变更程序
合同变更应以书面形式提出,并经双方代表签字确认。
8.3合同解除
双方可协商一致解除合同,或按照法律规定和合同约定解除合同。
第九章:违约责任
9.1违约情形
包括但不限于未按期支付款项、未按期完成工程、工程质量不符合约定等。
9.2违约责任
违约方应承担违约责任,并赔偿守约方因此遭受的损失。
9.3赔偿范围
赔偿范围包括直接损失和间接损失,具体数额根据实际情况确定。
第十章:争议解决
10.1争议解决方式
双方应首先通过协商解决争议,协商不成时,可提交仲裁或诉讼。
10.2仲裁与诉讼
双方同意将争议提交至______仲裁委员会进行仲裁,或向______人民法院提起诉讼。
第十一章:附则
11.1合同生效条件
本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
11.2合同解释
本合同的解释权属于甲方和乙方共同所有。
11.3
文档评论(0)