公墓建设工程承包合同(2024版).docxVIP

公墓建设工程承包合同(2024版)

本合同目录一览

1.合同订立依据与目的

1.1合同订立的法律依据

1.2合同订立的目的与原则

2.当事人基本情况

2.1承包方基本情况

2.2业主方基本情况

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程内容

4.工程承包方式

4.1承包方式选择

4.2承包范围

5.工程合同价款

5.1工程合同价款确定方式

5.2工程合同价款调整

5.3预付款及结算方式

6.工程进度与工期

6.1工程进度计划

6.2工期要求及违约责任

7.质量要求与标准

7.1质量要求

7.2质量检测与验收

8.安全生产责任

8.1安全生产责任划分

8.2安全生产管理制度

9.争议解决方式

9.1争议解决程序

9.2争议解决机构

10.合同解除条件

10.1合同解除的情形

10.2合同解除的程序

11.违约责任

11.1违约责任的承担

11.2违约责任的赔偿

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.不可抗力

13.1不可抗力的认定

13.2不可抗力的处理

14.其他约定事项

14.1合同附件

14.2合同份数

14.3合同签署日期

第一部分：合同如下：

第一条合同订立依据与目的

1.1合同订立的法律依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律法规和政策制定。

1.2合同订立的目的与原则

本合同旨在明确承包方与业主方在公墓建设工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现工程建设的合法、合规、高效、优质。

第二条当事人基本情况

2.1承包方基本情况

承包方全称：_______

法定代表人：_______

注册资本：_______

注册地址：_______

联系电话：_______

2.2业主方基本情况

业主方全称：_______

法定代表人：_______

注册资本：_______

注册地址：_______

联系电话：_______

第三条工程概况

3.1工程名称

公墓建设工程

3.2工程地点

_______

3.3工程规模

占地面积：_______平方米

建筑面积：_______平方米

3.4工程内容

包括但不限于墓穴建设、绿化景观、道路铺设、设施设备安装等。

第四条工程承包方式

4.1承包方式选择

本工程采用固定总价承包方式。

4.2承包范围

包括工程的设计、施工、材料供应、竣工验收等全过程。

第五条工程合同价款

5.1工程合同价款确定方式

合同价款为人民币_______元整。

5.2工程合同价款调整

在工程实施过程中，如遇政策调整、材料价格变动等不可抗力因素，合同价款可根据实际情况进行调整。

5.3预付款及结算方式

合同签订后_______日内，业主方支付承包方合同总价款的_______%作为预付款。工程竣工后，根据实际完成情况进行结算。

第六条工程进度与工期

6.1工程进度计划

承包方应在合同签订后_______日内提交详细的工程进度计划，经业主方审核批准后执行。

6.2工期要求及违约责任

本工程总工期为_______个月。如因承包方原因导致工期延误，每延误一日，承包方应向业主方支付_______元的违约金。

第七条质量要求与标准

7.1质量要求

本工程质量应符合国家现行相关质量标准，满足使用功能和安全要求。

7.2质量检测与验收

工程各阶段完成后，承包方应组织质量检测，并将检测结果报送业主方。工程竣工验收合格后，承包方应向业主方提供工程保修书。

第八条安全生产责任

8.1安全生产责任划分

承包方负责施工现场的安全生产，确保施工人员的安全与健康。业主方负责协调相关部门，为施工提供必要的安全生产条件。

8.2安全生产管理制度

承包方应建立健全安全生产管理制度，包括安全教育培训、施工现场安全检查、事故报告及处理等。

第九条争议解决方式

9.1争议解决程序

发生争议时，双方应友好协商解决。协商不成的，可以向合同约定的仲裁委员会申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

仲裁委员会：_______

法院：_______

第十条合同解除条件

10.1合同解除的情形

（1）一方违反合同约定，严重影响合同目的实现的；

（2）因不可抗力导致合同无法继续履行的；

（3）一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务的。

10.2合同解除的程序

提出解除合同的一方应提前_______日书面通知对方，并说明解除合同的理由。合同解除后，双方应按照约定进行结算。

第十一条违约责任

11.1违约责任的承担

任何一方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、