门窗的安装施工合同范本8篇.docx

  1. 1、本文档共28页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

门窗的安装施工合同范本8篇

篇1

甲方(发包方):_________

乙方(承包方):_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就门窗安装施工事宜,经甲乙双方协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称:_________

2.工程地点:_________

3.门窗规格型号:_________

4.门窗材质:_________

5.门窗颜色:_________

6.门窗安装施工方式:_________

7.门窗安装施工时间:_________

8.门窗安装施工造价:_________

二、技术要求

1.门窗安装施工应严格按照国家有关标准、规范进行,确保工程质量。

2.门窗安装施工前,乙方应做好各项准备工作,确保施工顺利进行。

3.门窗安装施工过程中,乙方应做好安全防护措施,确保施工人员安全。

4.门窗安装施工完成后,乙方应进行质量自检,确保工程质量符合要求。

三、材料设备供应

1.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量供应门窗材料设备。

2.乙方应确保所供应的门窗材料设备符合相关标准、规范的要求。

3.如因乙方原因导致材料设备供应不足或质量问题,由此造成的损失由乙方承担。

四、施工工期

1.乙方应按照合同约定,按时完成门窗安装施工任务。

2.如因乙方原因导致施工工期延误,由此造成的损失由乙方承担。

3.如因甲方原因导致施工工期延误,双方应协商确定新的施工工期。

五、质量验收

1.门窗安装施工完成后,乙方应进行质量自检,确保工程质量符合要求。

2.甲方应在收到乙方质量自检报告后,组织相关人员进行质量验收。

3.质量验收应按照国家有关标准、规范进行,确保工程质量符合要求。

4.如质量验收不合格,乙方应按要求进行整改,直至验收合格。

六、保修服务

1.门窗安装施工完成后,乙方应提供一定期限的保修服务。保修期限自工程验收合格之日起计算。

2.在保修期限内,如因乙方原因导致门窗出现质量问题,乙方应负责维修或更换。

3.甲方在保修期限内使用门窗时,应遵守相关使用说明和保养规定,避免人为损坏。

七、违约责任

1.如一方违反合同约定,由此造成的损失由违约方承担。

2.如因乙方原因导致门窗安装施工质量不合格或工期延误,乙方应支付相应的违约金。违约金的具体数额应根据违约程度由双方协商确定。

3.如因甲方原因导致门窗安装施工无法按时完成或支付款项不足,甲方应支付相应的违约金。违约金的具体数额应根据违约程度由双方协商确定。

八、争议解决

1.如双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,双方应遵守相关法律法规和诉讼程序的规定。若判决结果与合同约定不符的,应以法院判决为准。同时,双方应积极履行法院判决确定的义务。

篇2

甲方(委托方):__________

乙方(施工方):__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就乙方承接甲方门窗安装工程(以下简称“本工程”)的相关事宜,达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:__________

2.工程地点:__________

3.承包范围:__________

4.承包方式:__________

二、合同工期

1.合同工期:本工程合同工期为______天,自乙方进场之日起计算。

2.甲方应提前______天,向乙方提供施工图纸及有关技术资料。

3.乙方应按甲方要求,在收到施工图纸及有关技术资料后______天内,提出材料计划及排产计划。

4.乙方应按甲方要求,在收到材料计划及排产计划后______天内,完成全部施工任务。

三、工程质量

1.本工程质量应达到国家相关标准。

2.乙方应建立健全质量保证体系,确保施工质量。

3.甲方应提供必要的技术支持和监督指导,确保施工质量符合要求。

四、工程价款及结算方式

1.本工程总价款为人民币______元(大写:______)。

2.结算方式:甲方应按乙方完成工程量的______%支付预付款,余款在工程竣工验收合格后一次性付清。

3.乙方应提供合法有效的结算票据,否则甲方有权拒绝支付。

文档评论(0)

亦起学 + 关注
官方认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体湖北亦贤科技有限公司
IP属地广东
统一社会信用代码/组织机构代码
91421023MA4F181CXD

1亿VIP精品文档

相关文档