2024消防工程承包合同最新.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024消防工程承包合同最新

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1承包方信息

1.2业主方信息

2.合同标的

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程内容

2.4工程规模

3.合同工期

3.1工期计算方式

3.2工期延误责任

4.合同价款

4.1工程造价组成

4.2工程结算方式

4.3付款方式

4.4预付款比例

4.5逾期付款责任

5.质量要求

5.1质量标准

5.2质量检验

5.3质量纠纷处理

6.工程进度

6.1工程进度计划

6.2工程进度控制

6.3工程进度调整

7.施工组织

7.1施工方案

7.2施工现场管理

7.3安全生产

7.4环境保护

8.材料设备

8.1材料设备供应

8.2材料设备验收

8.3材料设备保管

9.风险承担

9.1合同风险定义

9.2风险分担

9.3风险处理

10.保密条款

10.1保密内容

10.2保密义务

10.3违约责任

11.违约责任

11.1违约行为定义

11.2违约责任承担

11.3违约纠纷处理

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决程序

12.3争议解决机构

13.合同解除

13.1合同解除条件

13.2合同解除程序

13.3合同解除后果

14.合同生效及其他

14.1合同生效条件

14.2合同变更

14.3合同终止

14.4合同附件

14.5合同签署日期

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1承包方信息

1.1.1名称：[承包方全称]

1.1.2注册地址：[承包方注册地址]

1.1.3法定代表人：[承包方法定代表人姓名]

1.1.4联系电话：[承包方联系电话]

1.1.5传真：[承包方传真]

1.2业主方信息

1.2.1名称：[业主方全称]

1.2.2注册地址：[业主方注册地址]

1.2.3法定代表人：[业主方法定代表人姓名]

1.2.4联系电话：[业主方联系电话]

1.2.5传真：[业主方传真]

第二条合同标的

2.1工程名称：[具体消防工程项目名称]

2.2工程地点：[具体工程地址]

2.3工程内容：

2.3.1消防报警系统安装

2.3.2消防喷淋系统安装

2.3.3消防疏散指示系统安装

2.3.4消防电源系统安装

2.3.5消防监控中心建设

2.4工程规模：[工程建筑面积、占地面积等]

第三条合同工期

3.1工期计算方式：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。

3.2工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，每延误一日，按合同价款的千分之一支付违约金。

第四条合同价款

4.1工程造价组成：

4.1.1材料费

4.1.2人工费

4.1.3施工机械使用费

4.1.4管理费

4.1.5利润

4.2工程结算方式：按工程进度分期结算。

4.3付款方式：合同签订后，业主方支付合同价款的30%作为预付款；工程完工验收合格后，支付合同价款的60%；工程保修期满后，支付剩余10%。

4.4预付款比例：30%

4.5逾期付款责任：业主方逾期付款，每逾期一日，按逾期付款金额的千分之一支付违约金。

第五条质量要求

5.1质量标准：符合国家相关消防工程质量标准。

5.2质量检验：承包方负责工程质量的检验，业主方有权对工程进行抽检。

5.3质量纠纷处理：如发生质量纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

第六条工程进度

6.1工程进度计划：[具体工程进度计划]

6.2工程进度控制：承包方应严格按照工程进度计划执行，确保工程按期完成。

6.3工程进度调整：如因客观原因导致工程进度调整，双方应协商一致，并签订补充协议。

第七条施工组织

7.1施工方案：[具体施工方案]

7.2施工现场管理：承包方应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场安全、文明、有序。

7.3安全生产：承包方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程安全生产。

7.4环境保护：承包方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保工程环保达标。

第八条材料设备

8.1材料设备供应

8.1.1承包方负责提供工程所需的全部材料设备。

8.1.2供应的材料设备应满足设计要求和质量标准。

8.2材料设备验收

8.2.1业主方有权对供应的材料设备进行检查验收。

8.2.2验收不合格的材料设备，承包方应在规定时间内进行更换或修复。

8.3材料设