2024学校工程施工安全合同范本.docxVIP

2024学校工程施工安全合同范本

本合同目录一览

1.合同签订依据及原则

1.1合同签订的法律依据

1.2合同签订的原则

2.双方基本信息

2.1施工单位基本信息

2.2学校方基本信息

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程工期

4.施工安全管理职责

4.1施工单位安全管理职责

4.2学校方安全管理职责

5.安全生产保证措施

5.1安全生产组织机构

5.2安全生产规章制度

5.3安全生产教育培训

6.安全生产投入

6.1安全生产费用来源

6.2安全生产费用使用

7.施工现场安全管理

7.1施工现场安全防护措施

7.2施工现场安全标志设置

7.3施工现场安全检查

8.施工安全事故处理

8.1施工安全事故报告

8.2施工安全事故调查

8.3施工安全事故处理

9.合同履行及违约责任

9.1合同履行

9.2合同变更

9.3违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.其他约定事项

13.1隐私保护

13.2知识产权

13.3违法责任

14.合同附件

第一部分：合同如下：

第一条合同签订依据及原则

1.1合同签订的法律依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》及国家有关法律法规的规定签订。

1.2合同签订的原则

合同双方在自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，签订本合同。

第二条双方基本信息

2.1施工单位基本信息

施工单位名称：________

注册地址：________

法定代表人：________

联系电话：________

2.2学校方基本信息

学校名称：________

注册地址：________

法定代表人：________

联系电话：________

第三条工程概况

3.1工程名称

2024学校工程施工项目

3.2工程地点

________市________区________街道________学校

3.3工程规模

建筑面积：________平方米

总投资：________万元

3.4工程工期

自合同生效之日起，施工工期为________个月。

第四条施工安全管理职责

4.1施工单位安全管理职责

施工单位应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。

4.2学校方安全管理职责

学校方应配合施工单位做好施工现场的安全管理工作，确保施工现场的安全。

第五条安全生产保证措施

5.1安全生产组织机构

施工单位应设立安全生产管理机构，负责安全生产的组织、协调、监督和检查工作。

5.2安全生产规章制度

施工单位应根据国家有关法律法规和行业标准，制定安全生产规章制度。

5.3安全生产教育培训

施工单位应定期对施工人员进行安全生产教育培训，提高施工人员的安全意识。

第六条安全生产投入

6.1安全生产费用来源

安全生产费用由施工单位自行承担。

6.2安全生产费用使用

安全生产费用用于施工现场的安全防护、安全设施、安全培训等方面。

第七条施工现场安全管理

7.1施工现场安全防护措施

施工单位应采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。

7.2施工现场安全标志设置

施工现场应设置明显的安全警示标志，提醒施工人员注意安全。

7.3施工现场安全检查

施工单位应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。

第八条施工安全事故处理

8.1施工安全事故报告

发生施工安全事故时，施工单位应在第一时间内向学校方和相关部门报告，并立即采取措施控制事故扩大。

8.2施工安全事故调查

事故发生后，双方应成立事故调查组，对事故原因、责任进行调查，并提出整改措施。

8.3施工安全事故处理

根据事故调查结果，对事故责任人进行追责，并采取相应的处理措施。

第九条合同履行及违约责任

9.1合同履行

双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，确保工程按期、按质完成。

9.2合同变更

合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，并以书面形式签订补充协议。

9.3违约责任

任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

第十条争议解决

10.1争议解决方式

双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议，协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

10.2争议解决程序

提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼的，应按照相关法律法规和仲裁规则或诉讼程序进行。

第十一条合同解除

11.1合同解除条件

（1）一方严重违约，经另一方催告后仍未履行；

（2）发生不可抗