2024版变配电施工合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024版变配电施工合同范本

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同双方的基本信息

1.2合同的签订时间与地点

1.3合同的生效条件

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.施工内容

3.1施工范围

3.2施工工艺

3.3施工材料

4.合同价款

4.1合同总价

4.2付款方式

4.3付款时间

5.施工进度与质量要求

5.1施工进度计划

5.2施工质量标准

5.3施工验收

6.施工现场管理

6.1施工现场布置

6.2施工现场安全

6.3施工现场环保

7.施工变更

7.1变更范围

7.2变更程序

7.3变更费用

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决期限

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后果

11.合同终止

11.1合同终止条件

11.2合同终止程序

11.3合同终止后果

12.合同附件

12.1施工图纸

12.2施工组织设计

12.3其他相关文件

13.合同签订日期

13.1双方签字日期

13.2日期效力

14.其他约定事项

14.1合同双方联系方式

14.2合同附件的效力

14.3合同解释权

第一部分：合同如下：

第一条合同订立与生效

1.1合同双方的基本信息

甲方（建设单位）：名称，地址，法定代表人，联系电话

乙方（施工单位）：名称，地址，法定代表人，联系电话

1.2合同的签订时间与地点

合同签订时间：____年__月__日

合同签订地点：____市____区____街道____号

1.3合同的生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二条项目概况

2.1项目名称：____变配电工程项目

2.2项目地点：____市____区____街道____号

2.3项目规模：____千伏安

2.4项目工期：自____年__月__日至____年__月__日

第三条施工内容

3.1施工范围：包括但不限于变配电设备安装、调试、试运行等

3.2施工工艺：按照甲方提供的施工图纸和相关规范执行

3.3施工材料：乙方应使用符合国家标准和行业标准的合格材料

第四条合同价款

4.1合同总价：人民币____元整（大写：____元整）

4.2付款方式：分阶段付款，具体付款节点及比例如下：

1.预付款：合同签订后____日内支付合同总额的____%

2.进度款：按月进度支付，每月支付合同总额的____%

3.质量合格款：验收合格后支付合同总额的____%

4.结算款：合同竣工并验收合格后支付合同总额的____%

4.3付款时间：每月__日前支付上月进度款，质量合格款及结算款在合同约定时间内支付

第五条施工进度与质量要求

5.1施工进度计划：详见附件一《施工进度计划表》

5.2施工质量标准：按照国家及行业相关标准和规范执行

5.3施工验收：施工完成后，由甲方组织验收，验收合格后方可进入下一阶段施工

第六条施工现场管理

6.1施工现场布置：乙方应根据施工图纸及现场实际情况，合理布置施工现场，确保施工顺利进行

6.2施工现场安全：乙方应严格执行国家及行业安全规定，确保施工安全

6.3施工现场环保：乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，遵守环保法规

第七条施工变更

7.1变更范围：包括但不限于工程量变更、设计变更、工期变更等

7.2变更程序：任何一方提出变更，需书面通知对方，经双方协商一致后，签订变更协议

7.3变更费用：变更费用按实际发生计算，由变更责任方承担

第八条争议解决

8.1争议解决方式

本合同履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。

8.2争议解决机构

仲裁机构：____仲裁委员会

8.3争议解决期限

争议解决期限为自争议发生之日起____个月内，逾期未解决的，仲裁机构应依法受理。

第九条违约责任

9.1违约情形

1.乙方未按合同约定的时间完成施工任务；

2.乙方施工质量不符合合同约定的标准；

3.乙方未按合同约定支付款项；

4.甲方未按合同约定支付款项；

5.双方其他违约行为。

9.2违约责任承担

1.乙方违约，应向甲方支付违约金，违约金按合同总价款的____%计算