管道施工合同5篇.docxVIP

管道施工合同5篇

篇1

#甲方（建设单位）：__________

#乙方（施工单位）：__________

#工程名称：__________

#工程地点：__________

#开工日期：__________

#竣工日期：__________

#合同价款：__________

#付款方式：__________

#一、工程概况

本工程为管道施工工程，包括管道安装、调试及验收等内容。工程地点位于__________，具体开工日期以甲方书面通知为准。竣工日期以工程完成并通过验收的日期为准。合同价款为__________元，具体付款方式根据工程实际情况和甲方要求确定。

#二、甲方责任

1.甲方负责提供施工图纸、技术要求及施工进度计划等相关资料。

2.甲方负责协调施工过程中的相关问题，确保施工顺利进行。

3.甲方负责按照合同约定支付工程款项。

#三、乙方责任

1.乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。

2.乙方负责确保施工质量符合相关标准，做好施工记录。

3.乙方负责施工过程中的安全管理工作，确保施工过程中的安全。

4.乙方负责在竣工后提供相关的技术资料和验收报告。

#四、违约责任

1.若甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权停工，直至款项支付完毕。

2.若乙方在施工过程中存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改，直至问题得到解决。

3.若因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

4.若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方需协商解决方案，乙方不承担违约责任。

#五、争议解决

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议部分的义务。

#六、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

#甲方（建设单位）：__________（签字/盖章）

#乙方（施工单位）：__________（签字/盖章）

__________年__________月__________日

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________管道施工工程。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________管道施工及附属设施安装。

4.工程质量：按国家相关标准执行，确保工程质量达到优良标准。

二、合同工期

1.承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

2.开工日期：_________年_________月_________日，竣工日期：_________年_________月_________日。

3.工期顺延：因发包方原因造成停工的，承包方应将工期顺延，并应在监理人签证后相应顺延工期。

三、工程造价及支付方式

1.工程造价：_________元。

2.支付方式：银行转账。

3.支付节点：按工程进度支付，具体为预付款、中期款和尾款。预付款为合同总价的_________%，中期款为合同总价的_________%，尾款为合同总价的_________%。具体支付节点由发包方和承包方协商确定。

四、施工与设计变更

1.承包方应严格按照发包方的设计要求和施工规范施工，确保工程质量。

2.如发包方需要对设计进行变更，承包方应无条件执行，并相应调整施工计划。

3.承包方在施工过程中发现设计有误或需要优化时，应及时向发包方提出，发包方应根据实际情况决定是否调整设计。

五、竣工验收与结算

1.承包方应在工程竣工后向发包方提交竣工验收申请，发包方应及时组织验收。

2.竣工验收合格后，承包方应向发包方提交结算文件，发包方应在收到结算文件后尽快完成结算审核。

3.结算审核完成后，发包方应及时向承包方支付尾款。

六、违约责任及赔偿损失

1.承包方在施工过程中如存在质量问题或未按照发包方的要求施工，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给发包方